Меню Закрыть

Договор о самовывозе товара

ДОГОВОР
ПОСТАВКИ (поставка товара осуществляется самовывозом с железнодорожной станции; разгрузка — силами покупателя; с условием о таможенном оформлении)

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик» , в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор поставки товара о нижеследующем:
———————————

Поставщиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в согласованные сторонами сроки, а Покупатель — принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим договором, ___________ (далее именуем__ «Товар») в количестве __________.

1.2. Поставка Товара осуществляется партиями по ______________ каждая по одной партии в _________ (месяц, квартал и т.д.).

1.3. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным.

1.4. Товар от Поставщика может быть передан по указанию Покупателя третьему лицу (Получателю). В этом случае указанное третье лицо подписывает товарные накладные и на его имя Покупатель выдает доверенность на получение Товара.

1.5. Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).

1.6. Поставщик гарантирует, что Товар надлежащим образом прошел таможенное оформление, на него имеются все необходимые документы на русском языке, по выпущенному в свободное обращение Товару нет долгов по таможенным платежам.

2.1. Цена единицы Товара составляет _____ (____________) рублей, в том числе __% НДС в размере ____ (___________) рублей, за ______________.

2.2. Общая сумма договора составляет _____ (____________) рублей, включая __% НДС в размере ____ (_____________) рублей.

2.3. Количество и цена Товара указываются в накладных.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.

3.1.2. Осуществить в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

3.1.3. В течение ____ дней с момента подписания накладных произвести разгрузку Товара из железнодорожных вагонов или иным образом распорядиться Товаром.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.2.2. Обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 7.1 настоящего договора.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать:
— стандарту N ___________;
— техническим условиям N _________________, утвержденным ___________________.

4.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых товаров: ___________________________.

4.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемых товаров в течение ______________________ срока, установленного _________________ (номер стандарта, технических условий или иного документа,

предусматривающего гарантийный срок)

4.4. Дополнительные гарантии качества, предоставляемые Поставщиком: _________.

4.5. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

4.6. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем (иное может быть предусмотрено в договоре).

4.7. Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.

4.8. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем, комплектными (иное может быть предусмотрено в договоре).

4.9. Если Поставщик не поставил предусмотренное договором количество товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный требованием срок (не менее ____ дней), Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям:
— стандарта N __________________;
— технических условий N _________________, утвержденных ____________

(наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)

5.2. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил Товар, в следующем порядке: ____________________ в течение ____ дней с момента поставки Товара.
При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: __.

5.3. Прочая тара, а также упаковка Товара подлежат возврату Поставщику в следующих случаях: _________________________.

5.4. Оплата возвращенной тары производится Поставщиком Покупателю в порядке _________________ не позднее ___________ дней после получения тары. (форма расчета)

5.5. Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии с требованиями ___. (стандартов (или технических условий))

5.6. Дополнительные требования к маркировке __________________.

5.7. На поставляемых товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.

5.8. При поставке немаркированной или ненадлежаще маркированных товаров Покупатель (получатель) вправе (если иное не предусмотрено договором) замаркировать их (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия товаров.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. В течение _____ дней с момента подписания настоящего договора и выставления Поставщиком счета Покупатель вносит предоплату в размере __% от общей суммы договора, указанной в п. 2.2 договора. Оставшуюся стоимость Товара Покупатель должен оплатить в течение ___ (___________) банковских дней с момента поставки Товара Покупателю.

6.2. Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком.

6.3. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

7.1. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

7.2. Поставка Товара осуществляется самовывозом со станции ____________.

7.3. Товар находится в крытых железнодорожных вагонах. Разгрузка вагонов осуществляется за счет средств Покупателя.

7.4. Поставщик одновременно с подписанием накладных на Товар выдает Покупателю доверенность на получение Товара в количестве и ассортименте, указанных в накладных на Товар.

7.5. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара указанному в накладных Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о недостаче.

7.6. Поставщик возмещает Покупателю недостачу Товара при последующих поставках или в порядке, определенном дополнительным соглашением сторон.

8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством России.

8.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки Товара.

9. ПРИЕМКА ТОВАРА

9.1. Покупатель обязан совершить следующие необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором: __________________________.

9.2. Принятые Покупателем товары должны быть им осмотрены в течение ________ дней с момента поставки. В этот же срок Покупатель обязан проверить количество и качество принятых товаров в следующем порядке:
внешним осмотром в таре, или вскрывая упаковку, или по регламенту,

(законами, стандартами, правилами и т.д.)

9.3. Когда Покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или распорядиться им в течение _______ дней с момента получения уведомления.

9.4. Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения условий п. 6.1 настоящего договора в размере ____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

10.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств.

10.4. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего договора.

10.5. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты Товара Поставщик вправе в одностороннем порядке перевести Покупателя на условия отгрузки Товара по предоплате.

10.6. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

10.9. Установленная законом или договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в договоре).

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде __________.

Смотрите так же:  Борисов алексей адвокат

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»________ ____ г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

12.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении ____ дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

12.3. Изменение, расторжение или продление срока действия договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.

12.4. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении договора либо о продлении срока действия договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 10 дней после получения предложения. При недостижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны в судебном порядке.

12.5. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается:
— в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации);
— при поставке товаров с отступлением по качеству от стандартов, технических условий;
— при объявлении Покупателя неплатежеспособным;
— при завышении Поставщиком цены на товары;
— ______________.

(другие случаи, предусмотренные сторонами)

12.6. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
— поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
— неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

12.7. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях:
— неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
— неоднократной невыборки товаров.

12.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении (иное может быть предусмотрено в договоре).

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом)

ДОГОВОР N ____ поставки товара

г. ______________ «___»________ 200_ г.

______________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации)

«Поставщик», в лице _____________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)

основании ______________________________________, с одной стороны,
и __________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель»,
(наименование организации)

в лице __________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)

основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю ____________ (далее — «товар») в ассортименте, количестве и качестве, установленных Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену).
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма Договора определяются Поставщиком и Покупателем и отражаются в Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.2. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене товара не допускается. 2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара. 2.4. Проверка качества и количества товара производится Покупателем при получении товара от Поставщика в соответствии с требованиями Инструкций Госарбитража N П-7 и П-6.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим Договором количестве и ассортименте. 3.2. В случае отсутствия в момент получения товара на складе Поставщика согласованного с Покупателем ассортимента и количества товара Поставщик вправе изменить и согласовать ассортимент и количество товара с Покупателем. При этом Сторонами оформляется новая Спецификация. 3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.). 3.3.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре.
3.3.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель осуществляет оплату товара в срок до _________ по цене, указанной в Спецификации. 4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной N ____ от «__»__________ 200_ г. и т.д.) с исполнением банка, которое должно быть передано по факсу (___) ______________.
5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется самовывозом.
5.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией. 5.3. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Покупателю вместе с сертификатами качества. В случае несоответствия количества или ассортимента товара Спецификации в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. 5.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной. 5.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. 5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения товара у Поставщика. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора. 6.2. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение _____ дней после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара. 6.3. Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение _____ дней цену принятого товара. 6.4. За нарушение срока оплаты товара, предусмотренного п. 4.1 Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара. 6.5. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. 6.6. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты. 6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде _______________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и до «___»________ 200_ г.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.2. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Покупатель: __________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Поставка. Как сформулировать условие о самовывозе

Договор поставки — один из самых распространённых договоров в деловой практике. И довольно часто в договорах закрепляются условия об отпуске товара на условиях самовывоза или выборки товаров.

На что следует обратить внимание, формулируя условия о выборке?

Договор поставки — это разновидность договора купли-продажи (параграф 1 гл. 30 «Купля-продажа»), обладающая специфическими чертами, выделяющими поставку в самостоятельный вид договора, регулируемого параграфом 3 той же главы ГК РФ.

Так, установлено, что поставщик (т. е. продавец) обязан передать в обусловленный срок (сроки) производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Вот, кстати, ещё две особенности поставки:

  • продавцом и покупателем могут быть исключительно фирмы или ПБОЮЛы;
  • товар, приобретаемый в рамках поставки, должен использоваться им в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, домашним и иным подобным использованием.

И, разумеется, выборка товаров, которая также является отличительным признаком поставки.

По общему правилу, закреплённому статьёй 458 ГК РФ, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

  • вручения товара покупателю, если по условиям договора обязанность по доставке товара исполняет продавец;
  • предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю в месте нахождения товара.

Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, если к оговорённому сроку товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлён о готовности товара к передаче.

Смотрите так же:  Лицензия на управление денежными средствами

Внимание: при выборке риск случайной гибели товара переходит к покупателю ещё до момента фактического получения товара последним.

Если договором не определена обязанность продавца по доставке или передаче товара в месте его нахождения покупателю, то, по общему правилу, считается, что продавец исполнил свою обязанность по передаче товара в момент сдачи товара перевозчику или же организации связи для доставки покупателю (иное может быть предусмотрено договором).

Поскольку место нахождения продавца всегда отличается от места нахождения покупателя, то в договоре должен быть прописан порядок доставки товара.

Возможность выборки товара покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика должна быть указана в самом тексте договора. Предполагается, что покупатель получает товар в месте нахождения поставщика и самостоятельно его транспортирует до места своего нахождения.

В договоре поставки, заключённом на условиях самовывоза, следует согласовать место выборки товаров, указав конкретный адрес (склад, местонахождение поставщика или структурного подразделения и т. д.): это позволит снизить риск отказа от исполнения договора поставки покупателем в случае, если место выборки, указанное в договоре, не совпадёт с фактическим местом выборки товаров.

Внимание: если в договоре отсутствует согласованное место выборки товаров, то это означает, что покупатель должен забрать товар по местонахождению поставщика.

Причём осуществить выборку вправе не только сам покупатель (сторона договора), но и уполномоченное им лицо (указанное в договоре поставки в качестве получателя товаров).

В случае если в ходе исполнения договора изменяется место выборки, указанное в договоре, то продавец обязан своевременно уведомить покупателя о смене места выборки. В противном случае покупатель не несёт ответственности за невыборку товаров.

Нарушение такого требования чревато дополнительными расходами.

Так, если при исполнении договора поставщик самостоятельно изменил место выборки товара, согласованное в договоре, и не уведомил об этом покупателя (не представил доказательств о надлежащем уведомлении покупателя о смене места выборки товара), то поставщик не вправе претендовать на возмещение расходов по хранению покупателем.

Следует всегда определять и конкретные сроки выборки — в этом более всего заинтересован поставщик товаров, ведь в такой ситуации товар считается предоставленным в распоряжение покупателя с наступлением срока выборки (п. 2 ст. 510 ГК РФ).

Должен ли поставщик специально уведомлять покупателя о готовности товара? Анализ судебной практики показывает, что по этому вопросу есть две точки зрения:

  • наличие в договоре срока поставки отменяет обязанность поставщика уведомлять покупателя о готовности товара;
  • даже при наличии в договоре срока поставки поставщик обязан уведомить покупателя о готовности товара к выборке.

Во избежание разногласий имеет смысл особо оговаривать обязанность поставщика уведомлять покупателя о готовности товара к выборке (под готовностью товара, как правило, понимают упаковку товара, затаривание, маркировку и т. д., причём отсутствие идентификационных признаков означает, что он не может быть признан готовым к передаче). Причём лучше оговорить именно письменный способ уведомления.

Скорее всего, суд не примет уверения в том, что отношения между контрагентами позволяют вместо письменного уведомления о готовности товара производить, например, частичную отгрузку или сообщать о готовности по телефону (я имею в виду детализацию телефонных переговоров между сторонами, на которые часто возлагают чрезмерные надежды).

Следовательно, в договоре поставки необходимо оговорить, как, в какой форме, в какой срок поставщик обязан уведомить покупателя о готовности товара. Лучше всего это сделать путём направления по почте заказным письмом.

По получении уведомления покупатель должен выбрать товар в сроки, указанные в уведомлении. Если в уведомлении, полученном от поставщика, срок выборки не указан, то покупатель (получатель) товара должен выбрать товар в течение семи дней с момента получения уведомления о готовности товара (п. 2 ст. 314 ГК РФ).

Покупатель в свою очередь обязан принять товар и оплатить его.

Порядку принятия товаров посвящена статья 515 ГК РФ, которая устанавливает, что если договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика, то последний обязан осуществить осмотр передаваемых товаров по месту их передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Покупатель (получатель) товаров обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие их принятие. Необходимыми являются осмотр и проверка по количеству и качеству товаров, поступивших по договору поставки в срок, определённый законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями.

К слову, осмотр товаров может производиться как путём осмотра всех получаемых (выбираемых) товаров полностью, так и путём выборочной проверки. Если договором выборочная проверка не предусмотрена, то покупатель обязан проверить весь полученный товар.

Осмотр и проверку должен осуществить покупатель при выборке по местонахождению поставщика. Очевидно, что это позволит в дальнейшем избежать споров по поводу недопоставки товара, претензий к количеству и к качеству, тем более что по месту нахождения поставщика разрешение возможных спорных ситуаций является очень выгодным для покупателя с точки зрения экономии времени и денежных средств.

В случае если договор не предусматривает выборочной проверки и покупатель проверил товары выборочно, то впоследствии при обнаружении недостатков товаров он не сможет предъявить претензию поставщику.

Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии — в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров даёт поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров (п. 2 ст. 515 ГК РФ).

То есть если покупатель не произвёл своевременную выборку товаров, то поставщик вправе или вообще отказаться от исполнения договора поставки и продать товар другому лицу, или потребовать от покупателя оплаты товаров, причём в этом случае покупатель обязан возместить поставщику ещё и все расходы по хранению.

Требование об оплате товаров и возмещении своих расходов поставщик должен изложить в письменной претензии. Унифицированной формы претензии нет, поэтому её разрабатывают самостоятельно в зависимости от ситуации и утверждают приказом руководителя.

В данном документе должны быть изложены требования поставщика, в частности суммы:

  • основного долга за товары, которые подлежат оплате покупателем;
  • расходов за хранение товара, которые должен возместить покупатель;
  • штрафов, если они предусмотрены договором.

Ответ на претензию должен быть направлен покупателем в сроки, установленные или самим договором (если соглашением установлен досудебный порядок досудебного урегулирования споров), или в срок, указанный в претензии.

Если покупатель не ответил на претензию в установленные сроки или отказался погасить претензию полностью или частично, то продавец вправе идти в суд.

Внимание: при выборке риск случайной гибели товара переходит к покупателю ещё до момента фактического получения товара последним.

Осуществить выборку вправе не только сам покупатель (сторона договора), но и уполномоченное им лицо (указанное в договоре поставки в качестве получателя товаров).

Осмотр товаров может производиться как путём осмотра всех получаемых (выбираемых) товаров полностью, так и путём выборочной проверки. Если договором выборочная проверка не предусмотрена, то покупатель обязан проверить весь полученный товар.

Поставка на условиях самовывоза

Договоры поставки нередко заключаются на условиях выборки товара покупателем в местонахождении поставщика. Если срок выборки не предусмотрен договором, то покупатель должен забрать товар в разумный срок после получения уведомления о готовности товара (п. 2 ст. 510 ГК РФ). Поставщик считается исполнившим свои обязательства, когда товар в установленный договором срок предоставлен в распоряжение покупателя (п. 8 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.97 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки», далее — постановление № 18). Эти, казалось бы, несложные правила достаточно часто становятся причиной разногласий между контрагентами. Причина в том, что стороны могут по-разному понимать порядок своих действий. А с учетом того, что судебная практика тоже толкует некоторые вопросы неоднозначно, неизвестно, кто из сторон окажется прав.

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

Екатерина Михалева, старший юрист группы компаний « Росспейс»

Сделка

Договоры поставки нередко заключаются на условиях выборки товара покупателем в местонахождении поставщика. Если срок выборки не предусмотрен договором , то покупатель должен забрать товар в разумный срок после получения уведомления о готовности товара ( п. 2 ст. 510 ГК РФ). Поставщик считается исполнившим свои обязательства , когда товар в установленный договором срок предоставлен в распоряжение покупателя ( п. 8 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.97 № 18 «О некоторых вопросах , связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки», далее — постановление № 18). Эти , казалось бы , несложные правила достаточно часто становятся причиной разногласий между контрагентами. Причина в том , что стороны могут по-разному понимать порядок своих действий. А с учетом того , что судебная практика тоже толкует некоторые вопросы неоднозначно , неизвестно , кто из сторон окажется прав.

Риски

Невыборка покупателем товара в установленный договором поставки срок , а при отсутствии этого срока — в разумный срок ( то есть в течение семи дней — п. 2 ст. 314 ГК РФ) после получения уведомления поставщика о готовности товара дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товара ( п. 2 ст. 515 ГК РФ). В свою очередь непредоставление поставщиком товара в установленный срок покупателю для выборки тоже дает последнему право отказаться от договора ( п. 1 ст. 463 ГК РФ) или как минимум потребовать неустойку за просрочку поставки ( ст. 521 ГК РФ). Причем сторона , отказавшаяся от договора по вине другой стороны , вправе требовать от последней возмещения убытков ( ст. 524 ГК РФ).

Одна из сторон может неожиданно столкнуться с отказом контрагента от договора как из-за разногласий в части толкования условий договора , так и из-за недобросовестности контрагента , который так уклоняется от исполнения договора без негативных для себя последствий , потому что формально причиной отказа от договора будет неисполнение обязанностей другой стороной. Причины — в неоднозначности некоторых норм о поставке на условиях выборки.

Уведомление покупателя о готовности товара. Казалось бы , из содержания пункта 2 статьи 510 и пункта 2 статьи 515 Гражданского кодекса совершенно очевидно следует , что поставщик обязан уведомить покупателя о готовности товара только в случае , когда договором не предусмотрен срок выборки. Поэтому на первый взгляд , когда в договоре указан срок выборки , никаких дополнительных уведомлений от поставщика не требуется ( разумеется , если иное не предусмотрено самим договором). Поставщику достаточно подготовить товар к обусловленному сроку для передачи покупателю , и , если покупатель товар в этот срок не заберет , он будет считаться нарушившим обязательство со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Одни суды так и считают , но другие полагают , что и в той ситуации , когда в договоре указан срок выборки , поставщик все равно должен дополнительно уведомить покупателя о готовности товара. Пока он этого не сделает , поставщик не считается исполнившим свое обязательство , а у покупателя , соответственно , не возникает встречной обязанности забрать товар и оплатить его.

Смотрите так же:  Федеральный закон о меценатской деятельности

Причем диаметрально противоположные подходы судов можно наблюдать в делах со схожими обстоятельствами. Например , в одном деле суд посчитал , что у поставщика отсутствовала обязанность уведомлять покупателя о готовности товара , учитывая , что по условиям договора поставка должна была состояться « в течение двух дней при условии произведенной предоплаты» ( постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.06.12 по делу № А32−16692/2011). В другом деле договором был предусмотрен срок поставки товара « в течение 10 дней с момента оплаты», однако суд указал , что осведомленность покупателя об указанном сроке не освобождает поставщика от обязанности уведомить истца о готовности товара ( постановление ФАС Московского округа от 16.10.12 по делу № А40−12090/12−6-112).

Срок поставки и срок выборки — не одно и то же. Разница в судебных подходах объясняется , во-первых , тем , что многие суды четко различают срок поставки и срок выборки , считая эти понятия нетождественными , во-вторых , тем , что срок может быть определен по-разному — конкретной датой или периодом времени ( в последнем случае он не совсем конкретизирован).

Хотя есть и такие примеры , когда суды считают несогласованным срок выборки при наличии в договоре срока поставки , определенного конкретным днем , а не периодом времени ( постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.03.12 по делу № А45−6575/2011).

С точки зрения многих судов , у срока поставки и срока выборки разные назначения. Поэтому , если в договоре указан срок поставки , это еще не значит , что он является и сроком выборки. А раз конкретно срок выборки в договоре не установлен , поставщик не освобождается от обязанности уведомить покупателя о готовности товара ( постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.11.11 по делу № А63−10677/2010, определение ВАС РФ от 22.03.12 № ВАС-3007/12). Правда , в этом деле суд кассационной инстанции , а также судьи ВАС РФ , подтвердившие правильность выводов кассационной инстанции , обратили внимание еще и на то , что в договоре был указан лишь общий срок поставки ( в виде периода времени), тогда как поставка предполагалась несколькими партиями. При наличии только общего срока поставки нельзя считать , что в договоре определен срок выборки для каждой конкретной партии. Вообще в ситуациях , когда в договоре фигурирует срок поставки , определенный не конкретным днем , в который покупатель должен забрать товар , а периодом времени , действительно , вряд ли можно утверждать , что стороны согласовали срок выборки. Именно в таких ситуациях суды чаще всего приходят к выводу , что срок выборки не согласован ( постановление ФАС Московского округа от 17.11.11 по делу № А41−2014/10).

Возможные споры. Вопрос обязательности уведомления покупателя чаще всего возникает в спорах , связанных с оплатой , когда поставщик взыскивает с покупателя оплату за товар , который тот не забрал , либо , наоборот , покупатель требует вернуть предоплату , ссылаясь на то , что поставщик не передал товар ( п. 3 ст. 487 ГК РФ). В первом случае вопрос уведомления напрямую связан с обязанностью покупателя забрать товар: если суд сочтет , что поставщик должен был уведомить покупателя о готовности товара , но не сделал этого , то в иске о взыскании долга будет отказано. И наоборот , если суд решит , что уведомление не требовалось , покупателю придется заплатить за товар , который он не забрал ( постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.03.12 по делу № А45−6631/2011).

Во втором случае , если уведомление было обязательным , но поставщик его не отправил , он считается не исполнившим обязательство по передаче товара покупателю ( п. 1 ст. 458 ГК РФ , п. 8 постановления № 18), а значит , обязан вернуть предоплату ( постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 01.03.12 по делу № А53−6908/2011, Московского округа от 23.06.11 по делу № А40−87121/10−156−775). Если же , наоборот , суд придет к выводу , что уведомление было не обязательным , он откажет покупателю в требовании вернуть аванс , потому что тот сам не принял мер для получения товара. Кстати , ссылки покупателя на то , что тогда на стороне поставщика возникает неосновательное обогащение ( так товар фактически не был передан), не принимаются ( постановление ФАС Дальневосточного округа от 16.01.12 по делу № А04−1892/2011). Исключение: когда поставщик , удерживая предоплату , отказывается передать покупателю товар , пусть и с опозданием ( постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.12 по делу № А65−6031/2012).

В обоих случаях долг взыскивается обычно с процентами. Но возможны и более крупные расходы. В частности , если невыборка произошла по вине покупателя , продавец отказался от договора и был вынужден продать этот товар кому-то другому по более низкой цене , он может взыскать с покупателя сумму своих убытков в виде разницы между ценами ( п. 2 ст. 524 ГК РФ , постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.09.12 по делу № А46−14897/2011). Если же вина за невыборку лежит на поставщике и покупатель был вынужден купить аналогичные товары у кого-то другого по более высокой цене , он тоже может потребовать возмещения убытков ( п. 1 ст. 524 ГК РФ). Кроме того , в судебной практике нередко встречаются примеры , когда покупателю , по вине которого не состоялась выборка , приходится компенсировать поставщику расходы на хранение этих товаров ( постановление ФАС Поволжского округа от 17.12.10 по делу № А65−6461/2010).

Например , суд вряд ли убедят утверждения поставщика о том , что он уведомил покупателя о готовности товара по телефону ( постановление ФАС Московского округа от 12.01.10 по делу № А40−51469/09−129−311). Выставление покупателю счета на оплату тоже не доказывает факта его уведомления о готовности товара ( постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 31.01.12 по делу № А53−7100/2011).

Доказательства уведомления и готовности товара. Если поставщик все-таки обязан дополнительно уведомить покупателя о готовности товара к выборке , ему мало исполнить эту обязанность — необходимо также обеспечить себя доказательствами состоявшегося уведомления. Кроме того , в случае спора поставщику нужно будет доказать , что в обусловленный договором срок и в обусловленном договором месте товар был полностью готов для передачи ( п. 8 постановления № 18). Например , это можно подтвердить актом оприходования готовой продукции на складе поставщика ( постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.03.11 по делу № А37−367/2010). Отсутствие таких доказательств может стать причиной отказа в удовлетворении требований поставщика к покупателю и , наоборот , удовлетворения требований покупателя о возврате предоплаты ( постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.08 по делу № А56−53063/2007).

Меры предосторожности

Условия о выборке необходимо сформулировать в договоре максимально четко , чтобы ни у одной из сторон не было недопонимания относительно того , требуется от поставщика уведомление о готовности товара или нет. Если предполагается , что уведомления не будет , необходимо установить в договоре помимо срока поставки срок выборки. И надежнее всего прямо отметить , что при наступлении этого срока каких-либо дополнительных уведомлений от поставщика не требуется. Но такие условия оправданны , лишь когда поставщик уверен , что к определенной дате он будет полностью готов передать товар покупателю. Если же такой уверенности у поставщика нет , то в его же интересах установить срок поставки , определенный периодом времени , и по мере готовности товара к передаче дополнительно уведомлять покупателя о возможности выборки. Все , что потребуется для снижения рисков, — это сделать уведомление в такой форме , при которой покупатель не сможет опровергнуть факт его получения. Самый надежный вариант — письмом ( постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.03.12 по делу № А45−6631/2011). Если стороны хотят придать официальный характер уведомлению по факсу или электронной почте , то в договоре , во-первых , нужно прямо установить возможность уведомления в такой форме , во-вторых , принять все возможные меры для того , чтобы можно было достоверно установить отправителя и получателя такого уведомления — в частности , указать в договоре номера факсов и адреса электронной почты , которые будут использоваться в этих целях ( п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Если покупатель в обусловленный день не забрал товар , поставщику на случай спора нужно позаботиться о доказательствах того , что конкретный товар в определенном договором количестве на ту дату , когда покупатель должен был его забрать , действительно находился в месте , обусловленном сторонами для выборки.

Понятно , что такой вариант не самый оперативный. Но на самом деле он не мешает сторонам использовать телефонную связь , электронную почту и т. д. Дополнительная отправка уведомления письмом с уведомлением о вручении служит всего лишь надежной « страховкой» для поставщика — если покупатель не заберет товар , он по крайней мере не сможет сослаться на неисполнение поставщиком обязанности по уведомлению.

Nota bene!

Уведомление о готовности товаров к выборке , переданное поставщиком уже после подачи покупателем иска в суд , является ненадлежащим и не доказывает исполнения поставщиком своей обязанности ( постановление ФАС Уральского округа от 27.03.12 № Ф09−28/12 по делу № А07−7278/2011).

Интересный вопрос

Может ли поставщик , взыскивая оплату за товар , который покупатель не забрал , одновременно обязать его вывезти товар?

Этот вопрос решается в судах очень неоднозначно. Некоторые суды требование об обязании покупателя принять товар удовлетворяют ( постановления ФАС Дальневосточного округа от 29.03.11 по делу № А37−367/2010, Центрального округа от 18.03.10 по делу № А14−5281/2009/97/22). Другие отказывают , считая это требование фактически неисполнимым ( постановление ФАС Центрального округа от 18.03.10 по делу № А14−5281/2009/97/22).