Меню Закрыть

Договор на ремонт шины

Для корпоративных клиентов

Договор на оказание услуг № ________________

г. Москва “__” _________ 20__ г.

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны, и ООО » Лазурит», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Кузминичева С.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель, в течение срока его действия, обязуется периодически, по мере обращения Заказчика и по его заданиям, оказать услуги, указанные п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги согласно условиям настоящего договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказывать по мере надобности следующие услуги:

  • шиномонтажные работы R 13-26
  • ремонт литых дисков для автомобилей R 13-26
  • ремонт литых дисков для мотоциклов
  • аргоновая сварка
  • полная и частичная покраска дисков
  • боковые порезы резины
  • полировка
  • ремонт резины
  • диски и шины для бронированных автомобилей
  • шиномонтаж для бронированных автомобилей.
  • сезонное хранение резиновых покрышек и дисков
  • именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы товара (услуги) и общая стоимость указываются в счетах, товарных накладны, счетах-фактурах.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем при наличии доверенности.
1.5. Передача Исполнителю изделий для ремонта и возврат Заказчику осуществляется на территории Исполнителя.
1.6. Срок действия договора один год с даты подписания настоящего договора, “__” _________ 20__ г. по “__” _________ 20__ г.

2. Порядок исполнения договора

2.1. Объем, стоимость, характер услуг, а также сроки их проведения по каждому конкретному обращению Заказчика, согласовываются в Заказ-наряде подписываемым сторонами настоящего Договора, составляемым в 2-х экземплярах для каждой из стороны.
2.2. Заказчик осуществляет оплату товара (услуг) по факту поставки и/или оказания услуг после предоставления Исполниетелем счета, счета-фактуры, накладной.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
3.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в установленные сроки
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 7- ми дней с момента приемки услуг, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление, ухудшающее качество работы.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Отказаться от предоставления услуг, если Заказчик имеет задолженность за ранее предоставленные товары (услуги).
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно принимать работы и подписывать акт приема-сдачи оказанных услуг.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Отказаться от дальнейшего исполнения Договора в любое время, после подписания акта приема-передачи фактически оказанных услуг.

4. Цена договора и порядок расчетов

4 .1 Стоимость выполненных по настоящему Договору услуг, в каждом конкретном случае определяется на основании действующего прейскуранта Исполнителя. ( Приложение 1).

5. Ответственность сторон

5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.


6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Договор на техническое обслуживание

В соответствии с Договором Технический Центр ВОЛИН обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту и/или техническому обслуживанию принадлежащих Заказчику автотранспортных средств и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях настоящего Договора

Вы можете ознакомиться с текстом Договора, представленным ниже или открыть текст с сервера в формате Word.

Договор оформляется в полном соответствии с требованиями Главы 39 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) Часть 2.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Перечень документов для заключения договора

Для организаций:

1. Карточка клиента (ИНН, КПП, адрес, телефон, р/сч, к/сч, и т.д.)

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию.

4. Копия свидетельства ЕГРЮЛ.

5. Копия уставных документов (1, 2 и последняя страница устава).

6. Копию решения участников/акцио неров о назначении руководителя (директора) общества (приказ о назначении руководителя (директора)).

7. Доверенность / приказ о назначении лиц уполномоченных подписывать договора и иные документы ( в случае, если такие документы подписывает не руководитель юридического лица).

8. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

9. Доверенность на лицо, имеющее право предоставлять и забирать ТС из техцентра.

Все документы должны быть заверены подписью руководителя компании и скреплены печатью компании.

Для Индивидуальных предпринимателей:

1. Карточка клиента (ИНН, адрес, телефон, р/сч, к/сч, и т.д.)

2. Копия свидетельства о о государственной регистрации ИП

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию.

4. Копия свидетельства ЕГРИП.

5. Доверенность / приказ о назначении лиц уполномоченных подписывать договора и иные документы ( в случае, если такие документы подписывает не лично индивидуальный предприниматель) .

6. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

7. Доверенность на лицо, имеющее право предоставлять и забирать ТС из техцентра.

Все документы должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя и скреплены печатью ИП.

ДОГОВОР №

подряда на ремонт и техническое обслуживание

автотранспортных средств

р.п. Большие Вяземы « » _______ 20 г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель Селезнёва Ольга Викторовна, именуемое в дальнейшем Подрядчик, действующего на основании Свидетельства серии ОГРН -308503212700053, серия 50 №010696457, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту и/или техническому обслуживанию (далее по тексту – «работы») принадлежащих Заказчику автотранспортных средств (далее по тексту – «автомобиль») и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях настоящего Договора.

1.2 Количество автомобилей, предоставленных Заказчиком для проведения Подрядчиком работ, определяется на основании письменных заявок Заказчика.

1.3 Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, выполняются на станции технического обслуживания Подрядчика, расположенной по адресу:143050, МО р.п. Большие Вяземы , Можайское ш. д2а Техцентр «Волин».

1.4 Доставка автотранспортного средства на станцию технического обслуживания Подрядчика и ее возврат после проведения работ производится силами и средствами Заказчика. По соглашению Сторон настоящего Договора доставка автотранспортного средства до станции технического обслуживания Подрядчика может быть организована силами Подрядчика, при этом Заказчик возмещает Подрядчику стоимость доставки.

2. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

2.1 К проведению работ, предусмотренных настоящим Договором, принимаются автомобили:

— о которых Заказчик письменно уведомил Подрядчика в Приложении №1

— которые принадлежат Заказчику.

2.2. Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении приемо-сдаточного Акта.

2.3. Исполнитель обеспечивает безвозмездное хранение автомобиля в течение всего срока выполнения работ (оказания услуг) по ремонту (техническому обслуживанию).

2.4. Заказчик обязан принять у Исполнителя и забрать с территории Исполнителя автомобиль не позднее трёх дней (без дополнительной оплаты) со дня получения уведомления об изменении сроков окончания работ (оказания услуг). Уведомление производится по адресу (телефону, факсу) Заказчика, указанным в Заявке на работы.

Смотрите так же:  Корпоративный договор участников ооо образец

2.5. В случае нарушения сроков получения автомобиля, указанных в п.2.4., со следующего календарного дня после истечения указанных сроков автомобиль считается переданным Заказчиком Исполнителю на ответственное хранение за плату. При этом Заказчик обязан оплатить каждые сутки дополнительного хранения автомобиля на территории Исполнителя из расчёта 250 руб. за каждые сутки.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Заказы на проведение работ оформляются на бланке ( заявке на работы, заказ-наряд) Подрядчика представителем Заказчика, доставившим автомобиль к месту проведения работ.

3.2. В Заказе на проведение работ представитель Заказчика согласовывает с Подрядчиком перечень необходимых работ, а также сроки их выполнения. В том случае, если у Подрядчика отсутствует возможность выполнения предусмотренных Заказом работ в согласованные с Заказчиком сроки по причине отсутствия запасных частей на складе Подрядчика, последний обязуется уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним

новый срок с учётом времени, необходимого для закупки запасных частей. Если у Заказчика имеются возражения по вопросу согласования нового срока выполнения работ, то оформленный Заказ считается аннулированным и у Подрядчика прекращаются обязательства по выполнению работ, возникшие в момент согласования Заказа.

3.3. В срок окончания диагностики по заявленным замечаниям, Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика обязан явиться в Сервис для ознакомления с её результатами и принятия дальнейшего решения о ремонте.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком запасных частей, ГСМ и др. материалов, переданных Заказчиком для выполнения Подрядчиком работ;

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок.

3.5. Уведомление Подрядчика в случаях, указанных в п.3.3. настоящего Договора, должно осуществляться Подрядчиком в кратчайшие сроки с момента наступления соответствующих обстоятельств. Уведомление по усмотрению Подрядчика может быть осуществлено любым из доступных средств связи (телефонная связь, факсимильная связь, электронная почта и т.п.). При этом дата, время и содержание таких телефонных согласований фиксируются Исполнителем на цифровых и/или магнитных носителях и в дальнейшем могут использоваться а. случае возникновения разногласий и споров между Исполнителем и Заказчиком по вопросам обслуживания Заказчика, а сами такие согласования и уведомления признаются сторонами надлежащими согласованиями Исполнителя условий обслуживания с Заказчиком и уведомлениями Заказчика.

3.6. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, в разумный срок (не превышающий 3-х календарных дней) не заменит непригодные или недоброкачественные запасные части, ГСМ и др. материалы, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причинённых его прекращение убытков.

3.7. Обязательства Подрядчика считаются выполненными после подписания Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика Заказа-наряда и Акта приема- сдачи работ при приёмке результата выполненных работ.

4. СДАЧА – ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. После выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется осуществить их приёмку в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика о своей готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка выполненных работ производится Заказчиком или уполномоченным лицом при наличии у него соответствующего документа (доверенности, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность), предоставляющего такое право.

4.2 Сдача – приемка выполненных работ оформляется в виде Заказ-наряда и Акта приема- сдачи работ.

4.3 Заказ-наряд и Акт приема- сдачи составляются Подрядчиком в двух экземплярах и подписывается представителем Заказчика, производящего приемку выполненных работ.

4.4. Если Заказчик отказывается подписывать Заказ-наряд, указанный в п. 4.3. настоящего Договора, он обязан письменно аргументировать такой отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и составления Заказа-наряда.

4.5. В том случае, если Заказчик не подпишет Заказ-наряд без предоставления письменного аргументированного отказа в установленные п.4.4. настоящего Договора

сроки, работы Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом, а Заказ-наряд и Акт приема — сдачи – подписанными со стороны Заказчика. С этого момента у Заказчика возникает обязанность оплатить результат выполненных Подрядчиком работ.

4.6. Аргументированный отказ от приёмки выполненных работ может содержаться в Заказе-наряде, либо быть составленным Заказчиком в виде отдельного документа со ссылкой на реквизиты оформленного Подрядчиком Заказа-наряда.

4.7. Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика на результат выполненных работ указывается в п.6 настоящего договора.

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

5.1 Стоимость работ, предусмотренных оформленным в соответствии со ст.3 настоящего Договора Заказом, определяется на основании действующего на момент выставления счёта на услуги (работы) и ТМЦ Подрядчика. При оформлении Заказа на выполнение работ определяется предварительная стоимость работ, которая уточняется по окончанию выполнения работ. В случае увеличения стоимости работ более чем на 10% от первоначальной предварительной стоимости по причинам, не зависящим от Подрядчика, последний информирует об этом Заказчика и не продолжает выполнение работ до получения от Заказчика соответствующих указаний.

5.2. Заказчик производит 100% предоплату предусмотренных оформленным в соответствии со ст.3 настоящего Договора Заявкой на работы в течение 7 банковских дней с момента выставления счета.

5.3. В случае, увеличения стоимости работ в процессе ремонта при этом окончательная оплата производится Заказчиком в течение 3 рабочих дней, считая с даты сдачи – приёмки результата выполненных работ (дата подписания Заказчиком Заказа-наряда и Акта приема — сдачи) и выставления окончательного счёта.

5.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4 Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной после поступления денежных средств в полном объёме на расчётный счёт Подрядчика.

5.5. Стоимость выявленных дополнительных работ, определяется на основании счета на услуги (работы) и ТМЦ Подрядчика и оплачиваются отдельно.

5.6. В соответствии с действующим законодательством РФ Исполнитель имеет право не выдавать автомобиль до получения полной оплаты за ремонт, запасные части и хранение автомобиля.

5.7. ИП Селезнева О.В. при работе с юридическими лицами является плательщиком НДС

6.1. Запасные части, имеющие в своем составе электрические элементы, возврату и обмену не подлежат.

6.2. Гарантия на ремонт с использованием оригинальных запчастей, приобретенных в ТЦ » ВОЛИН» составляет 12 месяцев.

6.3. Гарантия на ремонт с использованием неоригинальных запасных частей, предоставленных Заказчиком или Подрядчиком, предоставляется только на работу 6 месяцев. Гарантии на неоригинальные запчасти, предоставленных Заказчиком или Подрядчиком, не предоставляется.

6.4. Не распространяется гарантия на выход из строя запасных частей (расходных материалов) , отмеченных в сервисной книжке, вследствие естественного износа по прошествии времени или пробега автомобиля, в случае неправильной эксплуатации транспортного средства или и отсутствия обслуживания.

6.5. Гарантия на регулировочные работы ( сход-развал, диагностика и заправка А/С) 14 дней.

6.6. Гарантия на восстановленное лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Заказчиком обязательства по приёмке результата выполненных работ в соответствии с п.4.1. настоящего Договора, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика оплатить стоимость хранения автомобиля, которая определяется, исходя из стоимости одного стояночного места для автомобиля за каждый день просрочки. Стоимость одного стояночного места для автомобиля составляет 250 (двести пятьдесят) рублей.

7.3. В случае возникновения споров, Стороны настоящего договора обязуются приложить все усилия для их разрешения путём переговоров. В случае не достижения согласия по спорным вопросам путём переговоров любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области за защитой своих интересов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий период, если одна из сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента окончания срока его действия не заявит о его расторжении.

Смотрите так же:  Приказ работы в праздничный день образец

8.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, либо в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3. Все изменения, дополнения и иные сопутствующие документы (заявки, заказ-наряды, акты) вправе подписывать стороны или надлежащим образом на то уполномоченные представители сторон. Полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью, оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Ремонт шин: цены.

Принимаются : колеса / шины легковых автомобилей, джипов, микроавтобусов, малотоннажных грузовых автомобилей, мотоциклов и некоторой другой мототехники. Прием производится в наших сервисах в Василеостровском, Приморском и Московском районах Санкт-Петербурга.

Компания «Хофманн сервис», помимо выполнения услуг по ремонту, восстановлению и покраске дисков, оказывает высококачественный ремонт шин, предлагая устранение боковых порезов и «грыж».

Выполняемый нами ремонт боковых порезов и «грыж» шин (в том числе низкопрофильных) основан на полном восстановлении металлокорда с последующей вулканизацией поврежденного участка.

Гарантия на ремонт шин — до полного износа протектора!

Подготовка места повреждения

В результате покрышка балансируется так же, как новая, и в дальнейшем эксплуатируется без ограничения скоростного режима. После ремонта бокового пореза при обычном осмотре место бывшего пореза практически незаметно.

Компания «Хофманн сервис» предоставляет пожизненную гарантию на отремонтированную нами покрышку. Также мы гарантируем отсутствие значительных дисбалансов и каких-либо скоростных или весовых ограничений.

После ремонта шина проверяется методом наполнения ее воздухом до давления, гораздо превышающего норму, установленную заводом-изготовителем (примерно до 7-8 атмосфер).

Во время ремонта шины, при снятии и установке колеса с Вашего автомобиля для предотвращения «прикипания» болтов и гаек, наши специалисты всегда наносят на них специальную медную смазку, что в значительной мере облегчает процессы откручивания. Кроме того, во время монтажа и демонтажа покрышки используется профессиональное шиномонтажное оборудование фирмы HOFMANN, благодаря чему нанесение повреждения диску или резине в процессе шиномонтажа исключено.

Помните что срок службы шины может уменьшится из-за:

  • Скорости и условий вождения: неровные дороги, резкое ускорение движения, частое торможение создают условия, которые могут значительно снижать срок службы шин (при скорости 120 км/ч шина изнашивается в 2 раза быстрее, чем при скорости 70 км/ч);
  • Температуры окружающей среды: износоустойчивость покрышки в немалой степени зависит и от температуры воздуха во время движения;
  • Перегрузок: при перегрузке покрышки на 20% ее срок службы уменьшается на 30%;
  • Недостаточного уровня внутреннего давления покрышки: при давлении на 20% ниже нормы наблюдается снижение срока службы в среднем на 30% ударов: бордюры тротуаров, движение по выбоинам на высокой скорости, камни и другие препятствия могут быть причиной повреждения шины, последствия которых не всегда проявляются сразу.

Обращаясь к нам с целью ремонта дисков или резины, не забывайте, что шиномонтаж производится на профессиональном оборудовании, благодаря чему нанесение повреждения диску или резине в процессе шиномонтажа исключено.

На качество шиномонтажных операций влияют следующие моменты:

  • Профессионализм и ответственность работников, производящих шиномонтаж;
  • Оборудование, на котором проводится шиномонтаж;
  • Расходные материалы, применяемые в ходе шиномонтажа.

Основной специализацией компании компании «Хофманн сервис» является профессиональный ремонт автомобильных дисков. Именно поэтому большой опыт и аккуратность в работе исключают повреждения лакокрасочного покрытия и хрома Ваших колес во время шиномонтажа.

Ремонт бокового пореза от 500 рублей.

Отзывы наших клиентов

Некоторые отзывы о работе «ХОФМАНН сервис», полученные в результате анкетирования. Так же, Вы можете оставить Ваш комментарий с помощью формы на этой странице.

Добавить комментарий Отменить

Уважаемые Дамы и Господа! Если Ваш заказ выполнен с опозданием более чем на 15 минут , без предварительного согласования с Вами, Вы имеете право обратиться к генеральному директору для возврата денег.

При покраске комплекта дисков — шиномонтаж бесплатно! С 1 Декабря 2017 по 1 Марта 2018 во всех сервисных центрах HOFMANN Сервис в Санкт-Петербурге проводится сезонная

Стоимость : алмазная проточка дисков . Частная компания HOFMANN Сервис рада сообщить своим дорогим клиентам о новой услуге в системе наших сервисов —

Классическая цветовая коллекция RAL. Стандарт выбора цвета с 1927 года. Следует помнить, что на разных дисплеях цвета могут отображаться неодинаково. А главное — цвет на любом экране и цвет реального диска совсем нередко производят весьма различное впечатление. Так что данная таблица цветов RAL представлена на сайте главным образом в ознакомительных целях.

Балансировка на планшайбе применяется, как правило, для автомобилей французского производства (Ситроен, Пежо), чьи диски не имеют центрального отверстия, что делает балансировку на

Ремонт и покраска авто дисков в Санкт-Петербурге

Договор поставки автомобильных шин

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

автомобильных шин

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять по заявкам (заказам) Покупателя автомобильные шины (далее именуемые «Товар») в соответствии с согласованным перечнем (Приложение №1).

1.2. Поставщик обязуется при заключении Договора предоставить Покупателю действующий прайс-лист на Товар, с указанием наименования Товара, его характеристик (производитель, марка, качество и пр.) и цены Товара.

1.3. В период действия настоящего договора Поставщик не вправе вносить изменения в прайс-лист в части цены Товара.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование Товара, цена единицы, количество Товара и общая сумма Договора, требования к качеству и комплектности Товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в утвержденном Сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2). Заказ оформляется не менее чем на единицы товара. Заказ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями. При необходимости Стороны вправе в заказе согласовать также иные условия.

2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, технических регламентов РФ и подтверждаться сертификатами или другими документами, определяющими качество Товара.

2.3. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утверждены постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственного назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждены Постановлением Госарбитража СССР ОТ 25.04.1966 г. № П-7).

2.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю относящиеся к нему документы (товарные накладные, счет-фактура, акт приема-передачи, копии сертификатов или иных документов, определяющих качество Товара).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставки Товара в течение рабочих дней с даты согласования заказа, если иные сроки, не установлены сторонами договора в заказе на поставку. Датой поставки Товара является дата доставки Товара Покупателю.

3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества.

3.1.4. Осуществлять доставку Товара в адрес Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечивать приемку Товара.

3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.3. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае, если 1/4 Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае изменения Поставщиком цен на Товар.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счета Поставщика. Срок оплаты банковских дней с даты поставки Товара.

4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по соответствующему заказу, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.

Смотрите так же:  Загадай желание Пособие по развитию речи

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий документ компетентного органа.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде .

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » 2014 года. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

Хранение шин и колес

«Юнион-Бокс» предлагает вам сэкономить пространство и время, доверив нам ответственное хранение шин во Владивостоке.

Обратившись к нам, вы избавите себя от необходимости складирования громоздких колёс, а также получите уверенность в том, что шины не подведут в критический момент, ибо мы гарантируем соблюдение правил хранения автомобильных покрышек.

Для физических лиц

Опытные водители знают: снятые покрышки нужно хранить специальным образом, иначе шины испортятся. Деформации, микротрещины, потеря прочности и упругости, – всё это последствия неправильно хранения автошин. Кроме того, складирование автопокрышек требует определенного пространства и соблюдения ряда условий: далеко не каждый гараж, дача, подвал или лоджия пригодны для сезонного хранения колес. «Юнион-Бокс» поможет вам в решении «шинного вопроса».

Для юридических лиц

Если ваш бизнес каким-либо образом связан с автомобилями, мы предлагаем вам расширить перечень услуг за счет нашей компании. Предлагая своим клиентам сервис по ответственному хранению шин во Владивостоке, вы тем самым заслужите благосклонность клиентов и сумеете увеличить прибыльность вашего автопредприятия. Специально для предприятий-партнеров нами разработана программа с разнообразными ценовыми привилегиями.

Порядок действий при сдаче на хранение шин в «Юнион-Бокс»

— Приезжаете к нам

— Мы заключаем договор хранения

— Маркируем принятые шины (или колеса в сборе)

— Складируем в требуемом положении в специальном помещении с определенной температурой

— Выдача шин производится только при наличии договора и акта приема-передачи, удостоверяющего факт сдачи шин на хранение. При утере договора или акта его можно будет заранее восстановить при наличии паспорта.

— Заказчик должен уведомит Исполнителя о возврате имущества не позднее, чем за сутки до момента возврата. Возможно досрочное прерывание договорных отношении.

Другими словами, сдавая шины на хранение в компанию «Юнион-Бокс», можно быть уверенным, что все требуемые условия по сохранности шин будут соблюдены. При приемке шины осмотрят, помоют, укажут на повреждения покрышек и колес, предложат провести ремонт, или отказаться от дальнейшей эксплуатации шин, если по их состоянию они к эксплуатации не пригодны. Ваши шины идентифицируют по обозначению и модели, по дате выпуска, по заводскому номеру (если есть), опишут состояние, выдадут – договор хранения.

Доверьтесь нам и мы сохраним ваши деньги, время а самое главное пространство!

Договор на ремонт шины

Попробуйте услугу мобильный шиномонтаж и уменьшите простой автопарка

Виды работ:

  • Сезонная смена шин R19 — 20 шт.
  • Сезонная смена шин R20 — 14 шт
  • Сезонная смена шин R21 — 3 шт.

Сроки:
2 рабочих дня с 9 :00 до 18:00

Плюс доставка резины

  • 100 авто за сутки — наши возможности.
  • Автономно без подключения эл. сети
  • Нам необходима лишь площадка 5Х5 метров.

  • Срочный ремонт шин с выездом по Москве и МО
  • Прибытие от 15 минут.
  • Гарантия на ремонт 900 дней
  • Сотрудничаем с крупнейшими магазинами шин
  • Если шину отремонтировать невозможно, то мы срочно доставим новую.
  • Прикурим авто
  • Зарядим аккумулятор
  • Подвезем бензин
  • Сделаем компьютерную диагностику и удалим ошибки.
  • Заправим кондиционер

При необходимости получить консультацию,
просто свяжитесь с нами.

+7 495 374-89-07
8 800 500-89-07
(Звонок бесплатный)

Можно также связаться с нами через сайт, оставив заявку.

Прайс на хранение шин

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
шин, дисков

Общество с ограниченной ответственностью «Автоточка174», в лице директора Павлик Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Хранитель», с одной стороны, и
именуемый (ая) в дальнейшем «Владелец», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является хранение следующей вещи:

Иные повреждения

1.2.Вещь, указанная в п.1.1 настоящего договора хранения, передана на хранение Хранителю при заключении договора, без оформления акта приема-передачи. Принятие вещи на хранение удостоверено выдачей Владельцу 2-го экземпляра настоящего договора.

1.3..Хранитель обязуется хранить автошины и диски, переданные ему Владельцем, и возвратить эти автошины и диски в сохранности, в состоянии в котором они были переданы на хранение. Хранитель должен обеспечить сохранность вещи в соответствии с правилами ст.891 ГК РФ.

1.4. При принятии на хранение вещи без осуществления шиномонтажных работ Хранитель не несет ответственность за скрытые повреждения вещи, включая боковые порезы, кривизну дисков.

1.5.Хранитель обязан по требованию Владельца возвратить принятые на хранение автошины и диски не позднее 3-х суток с момента требования. Возврат вещи Владельцу осуществляется в месте сдачи на хранение. Место сдачи вещи на хранениеуказано в верхнем левом углу преамбулы настоящего договора.

1.6.Размер ответственности Хранителяопределяется по правилам ст. 393, 902 ГК РФ и ограничен рыночной стоимостью переданной на хранение вещи. Рыночная стоимость определяется по соглашению сторон, с учетом характеристик вещи, указанных в п.1.1. настоящего договора. При не достижении согласия спор разрешается в судебном порядке. Вознаграждение за хранение подлежит возврату, иные убытки Владельца возмещению не подлежат.

1.7. Срок хранения – 6 месяцев с даты подписания настоящего договора.

Дата подписания договора указана в верхнем правом углу преамбулы настоящего договора.

2. Вознаграждение хранителя

2.1. Вознаграждение за хранение по настоящему договору составляет:1000 рублей за 180 дней ,4 колеса.

2.2. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по желанию Владельца, вознаграждение хранителя составляет 100% от суммы вознаграждения, указанной в п. 2.1.настоящего договора.

2.3. Если по истечении срока хранения, находящиеся на хранении автошины и диски не взяты обратно Владельцем, он обязуется уплатить Хранителю вознаграждение в размере 10 рублей за каждый календарный день хранения.

2.4. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые Хранитель отвечает, он обязан вернуть сумму вознаграждения Владельцу пропорционально неистекшему сроку хранения.

2.5.При неисполнении Владельцем своей обязанности взять автошины и диски обратно, в том числе при его уклонении от получения автошин и дисков, Хранитель вправе, через календарный год после завершения срока настоящего договора, утилизировать автошины и диски Владельца без уведомления Владельца. Остаточная стоимость владельцу не возмещается.

3. Иные положения.

3.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны примут все меры к разрешению их путём переговоров между собой. Если стороны не смогут прийти к согласию, не решат спор путём переговоров, то данный спор подлежат рассмотрению в судебных органах, по месту нахождения Хранителя.

4.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН