Меню Закрыть

Договор монтажа без срока

Оглавление:

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.
(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
_____________________________________________, действующ____ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной
(правоустанавливающий документ)
стороны, и _______________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
______________________________________________, действующ___ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой
(правоустанавливающий документ)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)
следующего оборудования: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1
Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик
за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и
оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику
по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения
для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения
настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи
выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,
указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,
указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту
приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и
пусконаладочных работ
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,
на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и
производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания
акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения
об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.
настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при
обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее
сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3
и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами
подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы
для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные
затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,
необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика
обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного
имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,
оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их
необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________
(сумма цифрами и прописью)
_______________________) рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в
п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется
(сумма цифрами и прописью)
не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,
(сумма цифрами и прописью)
вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику
путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо
путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим
Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта
приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа
оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и
Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с
приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи
в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо
по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют
двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки
устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____
процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан
уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за
каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых
на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет
ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую
сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств
по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой
из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В
случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение
в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,
названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение
___________ дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения
для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к
монтажу оборудования.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

________________________ _________________________
Заказчик Подрядчик
м.п. м.п.

Договор на монтаж, установку кондиционеров

Договор на монтаж и установку кондиционеров.

Договор на монтаж и установку кондиционеров – документ, четко определяющий сроки выполнения работ, стоимость, оговаривает месторасположение блоков климатической системы. Нередко требует дополнения в виде разрешения компетентных органов на установку внешнего блока на фасаде здания, имеющего культурную, архитектурную, историческую ценность.

________________ ____ именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице ________________ _ , действующей на основании Устава, с одной стороны, и

________________ ____ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице ________________ _ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу кассетных кондиционеров в количестве ________________ . в течении ____________ календарных дней, после поступления денежных средств на счет «Исполнителя» ,предоплаты за оборудование в размере 100% .

1.2. Работы по настоящему Договору оказываются в соответствии с требованиями изложенным в Техническом задании (Приложение № 1) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем собственными силами, в установленный Договором срок.

1.4. Место выполнения работ:

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты подписания настоящего Договора и действует до « » 2013 г.

2.2. Срок выполнения работ составляет 7 (Семь) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

2.3. Срок действия настоящего Договора может быть прекращен в любое время по письменному соглашению сторон.

2.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ определяется в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой (Приложение № 1) и составляет руб. 00 коп. ( рубля 00 копеек) . НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в порядке п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

3.2. В цену Договора включены все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, включая накладные расходы, приобретение материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.

Смотрите так же:  Требования к сносу зданий

3.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Платежи Исполнителю по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.

3.5. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного счета.

3.6. Предоплата по договору составляет ( рублей 00копеек ).

3.7. Оставшаяся сумма ( рубля 00 копеек ) выплачивается после подписания Сторонами Акта выполненных работ в течение семи календарных дней.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ — ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. По факту выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанного Исполнителем Акта сдачи — приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи — приемки выполненных работ направляет Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи — приемки выполненных работ или мотивированный отказ в его подписании.

4.3. В случае, если работы по настоящему Договору выполнены с нарушением технологии работ, они не подлежат оплате до устранения нарушений за счет Исполнителя.

4.4. Перечень дефектов и срок их устранения оформляется Актом за подписями Заказчика и Исполнителя. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней со дня получения им Акта сдачи – приемки выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

4.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном Акте.

4.6. Приемка выполненных работ производится комиссионно с участием представителей Заказчика и Исполнителя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязан:

5.1.1. выполнить работы по монтажу кондиционера в соответствии с Техническим заданием, надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

5.1.2. обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ;

5.1.3. обеспечивать в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности;

5.1.4. уведомить в письменной форме Заказчика в случае задержки срока выполнения работ;

5.1.5. соблюдать чистоту и порядок, включая уборку мусора после выполнения работ;

5.1.6. предоставить список сотрудников, данные для прохода на территорию Заказчика для выполнения работ;

5.1.7. своевременно устранять дефекты в работе, произошедшие по вине Исполнителя, выявленные в процессе выполнения работ и их приёмки, а также обнаруженные в течение гарантийного срока;

5.1.8. в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, при выполнении работ по настоящему Договору произошедшего по вине Исполнителя, оплатить стоимость нанесенного ущерба. Степень ущерба и сумма компенсации устанавливаются комиссией, состоящей из представителей сторон и фиксируются Актом, подписанным Сторонами.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

5.2.1. самостоятельно определять способы выполнения работ по Договору.

6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ, а в случае обнаружения недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю, отказаться от приемки в целом или только забракованной ее части и установить Исполнителю срок для устранения обнаруженных недостатков.

6.1.2. обеспечить доступ сотрудников Исполнителя для выполнения работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора;

6.2.2. отказаться полностью или частично от работ, выполнение которых предусмотрено Договором, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов (на основании подтверждающих документов).

7. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

7.1. Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых им работ по Договору соответствует действующим стандартам, нормам и правилам.

7.2. Срок гарантии на материалы и работы, используемые и выполненные в рамках настоящего договора, составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации климатического оборудования, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним Актом, а в случае неявки Исполнителя — односторонним. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет, если он не докажет, что они произошли вследствие износа или неправильной эксплуатации.

7.4. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания указанного в п. 7.3 Договора Акта, от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя и выявленные в результате сдачи – приемки выполненных работ.

8.2. В случае если Исполнитель не выполнил условия настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств и потребовать расторжения настоящего Договора.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% процента от общей стоимости работ по настоящему Договору.

8.4. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору, по причинам, не зависящим от Заказчика (не оформлен акт о перерыве работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от услуг по Договору за каждый день просрочки, следующий за днем истечения срока оказания услуг. Заказчик имеет право уменьшить сумму договора на сумму неустойки.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, а также не устранения недостатков и дефектов Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 1%, от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения работ.

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательство м Российской Федерации.

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

8.8. В случае нанесения по вине Исполнителя порчи, ущерба Объекту, и/или результату работ Исполнитель возмещает Заказчику нанесенный ущерб в полном объеме. Степень ущерба и сумма компенсации устанавливаются комиссией, состоящей из представителей сторон и фиксируются Актом, подписанным Сторонами.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто, вправе передать на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с установленными правилами подведомственнос ти и подсудности споров.

9.2. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

9.3. Под претензионным порядком в рамках настоящего Договора понимается обязанность Стороны по Договору в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Договору, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Договора нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего законодательства , срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

9.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Договора, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в 2 (Двухдневный) срок и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства , препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительност и действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе выступить с инициативой о расторжении настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, и считается неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

12.2.1. по соглашению Сторон;

12.2.2. в судебном порядке;

12.2.3. в одностороннем порядке;

12.2.4. в иных случаях, установленных законодательство м Российской Федерации.

12.3. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна сообщить об этом другой стороне письменно в срок не менее 10 (Десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банковских реквизитов, адреса в период действия настоящего Договора, она должна в течение 3 (Трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.

13.3. Приложения, указанные в настоящем Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:

Договор на монтаж оборудования (образец)

ustanovka_oborudovaniya.jpg

Похожие публикации

Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы – например, возведение фундамента для установки оборудования. На монтаж оборудования с компанией-подрядчиком заключается договор поставки и монтажа оборудования, в котором указываются все необходимые условия. Составление договора может вызвать некоторые затруднения. Давайте разберемся, какие условия необходимо включить в договор.

Смотрите так же:  Как оформить клумбы пластиковыми бутылками

Договор на монтаж оборудования

Согласно договору, компания-подрядчик обязуется выполнить по заданию компании-заказчика монтаж оборудования и передать результат заказчику. За выполненную работу заказчик выплачивает вознаграждение. Таким образом, подрядчик берет на себя обязательство выполнить установку оборудования согласно проектной документации заказчика, а заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить работу в размере, установленном договором.

Перед монтажом оборудования заказчик должен подготовить помещения для установки. Для этого может понадобиться строительство специальных конструкций, стен, фундаментов. Монтаж оборудования можно осуществлять после подписания акта о строительной готовности к установке, то есть когда все работы будут закончены и приняты.

Для того, чтобы договор на монтаж оборудования (образец договора мы приведем в конце статьи) считался заключенным, стороны должны придти к соглашению по всем основным пунктам договора. Какие условия необходимо отразить в договоре?

  • Предмет договора и условия (состав работ по монтажу оборудования, место установки оборудования и др.);
  • Перечень требований к результату работ — установленному оборудованию;
  • Договор на установку оборудования обязательно содержит сроки выполнения работы (срок начала и окончания работ по монтажу). По согласованию могут быть установлены и промежуточные сроки – то есть сроки завершения отдельных этапов по монтажу;
  • Вознаграждение компании-подрядчика, сроки оплаты работы заказчиком;
  • Ответственность компании-подрядчика (так, необходимо указать ответственность подрядчика за переданное в монтаж оборудование);
  • Прием компанией-заказчиком выполненных работ по монтажу (сроки приемки работ, действия заказчика при обнаружении недостатков при установке);
  • В договоре может быть предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы – то есть срок, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качественно выполненной работе.

Если заключается договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой, то необходимо включить в договор дополнительные условия (комплекс пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены подрядчиком и др.).

Не стоит пренебрегать проверкой при приеме выполненных работ – если иное не прописано в договоре, то заказчик, принявший работу без проверки, лишен права ссылаться на явные недостатки в работе подрядчика (то есть те недостатки, которые были заметны при внешнем осмотре).

После окончания, приемки работ заполняется акт приемки работ с отсылкой к договору. Составление акта фиксирует окончание работ, то есть установку оборудования с соблюдением всех необходимых требований. В акте указывают следующую информацию:

  • Название и идентифицирующие номера оборудования,
  • Количество оборудования, его характеристики и функционал;
  • Информацию о претензиях заказчика или их отсутствии.

Ниже представлен образец договора поставки и монтажа оборудования.

Сторонами был заключен договор поставки оборудования. Срок действия договора — до 31.12.2014. В договоре отсутствует условие о том, что он прекращает свое действие по истечении указанного в нем срока. Поставка осуществлена в марте 2015 года, со стороны покупателя возражений на принятие оборудования не поступило, имеется товарная накладная о принятии оборудования. Согласно условиям договора оплата за поставленное оборудование должна быть проведена покупателем при условии подписания акта о монтаже оборудования. Работы по монтажу выполнены в июле 2015 года. Дополнение к договору о продлении срока его действия сторонами не подписывалось. Условиями договора предусмотрен претензионный порядок рассмотрения споров, срок рассмотрения претензии — 30 дней. Применяется ли срок рассмотрения претензии, установленный договором в 30 дней (срок действия которого истек), или поставщик имеет право в соответствии со ст. 314 ГК РФ направить покупателю требование об оплате задолженности и по истечении 7 дней со дня предъявления требования обратиться в арбитражный суд?

В соответствии с п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по этому договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.
Поскольку в рассматриваемом случае ни нормы ГК РФ о договоре поставки, ни сам договор не содержат положений о том, что по истечении срока действия договора обязательства сторон считаются прекращенными, а покупатель, приняв товар после истечения срока действия договора, не оплатил его, то есть не исполнил свое обязательство, предусмотренное ст.ст. 486 и 516 ГК РФ, то договор продолжает действовать. Следовательно, продолжают действовать и его условия, устанавливающие порядок разрешения споров между сторонами, в том числе условие об обязательном соблюдении внесудебного претензионного порядка урегулирования спора до обращения в суд.
Поэтому в рассматриваемом случае условие договора, устанавливающее для каждой стороны срок рассмотрения претензии другой стороны в 30 дней, должно соблюдаться поставщиком, и только по истечении этого срока последний может обратиться в суд с соответствующим иском.
Отметим, что данный вывод находит свое отражение и в правоприменительной практике (смотрите, например, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.08.2015 N Ф09-3855/15, постановление ФАС Московского округа от 02.12.2010 N КГ-А40/14500-10, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2010 по делу N А33-10543/2009).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей

Ответ прошел контроль качества

28 марта 2016 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Что нужно учесть покупателю при заключении смешанного договора на поставку и монтаж оборудования

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем, что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия (место, срок, способ) поставки оборудования, и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается, когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

Виктор Анохин

доктор юридических наук , профессор , заслуженный юрист РФ , председатель Арбитражного суда Воронежской области в отставке

Сергей Аристов

выпускающий редактор ЮСС « Система Юрист»

Александр Бычков

начальник юридического отдела ЗАО « ТГК Салют»

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем , что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия ( место , срок , способ) поставки оборудования , и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается , когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

В таком случае договор между сторонами будет носить смешанный характер и содержать в себе элементы поставки и подряда ( о разнице между этими договорами подробнее см. Как заказчику выбрать между договором подряда и другими договорами). То есть к отношениям сторон в соответствующих частях будут применяться правила глав 30 и 37 Гражданского кодекса РФ , если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора ( согласно п. 3 ст. 421 ГК РФ). При этом не имеет значения , какое из обязательств в договоре более значимо для покупателя.

Однако покупателю нужно иметь в виду , что суды часто сводят смешанный договор на поставку и монтаж оборудования к одному из предусмотренных Гражданским кодексом РФ типов договора. Подробнее о причинах этого и возникающих при этом рисках см. ниже.

Существенные условия договора

Договор на поставку и монтаж оборудования в первую очередь должен содержать условия , которые являются существенными для его элементов ( абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ):

1) для договора поставки:

Последние три условия не всегда признаются существенными. Однако , чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий, их лучше согласовать.

2) для договора подряда:

  • о конкретных видах работ ( с указанием их наименования , содержания и объема); об объекте , на который направлены работы; о результате , к которому должны привести подрядные работы, — то есть предмет договора;
  • о сроке выполнения работ;
  • о цене работ ( это условие не всегда признается существенным , но его тоже лучше согласовать).

Также нужно учитывать , что к существенным условиям относятся и условия , относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение ( абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Между ЗАО « Э.» ( генеральный подрядчик , покупатель) и ЗАО « У.» ( субподрядчик , продавец) был подписан договор , по которому продавец обязался:

  • изготовить , выполнить антикоррозийную защиту;
  • упаковать , промаркировать и поставить несколькими партиями продукцию;
  • выполнить работы по монтажу оборудования и трубопроводов объекта.

Покупатель перечислил аванс , однако продавец нарушил сроки поставки и выполнения работ.

ЗАО « Э.» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки в сумме 21 053 254 руб. 89 коп.

Суд исходил из того , что заключенный между сторонами договор является смешанным ( «содержащим элементы договора подряда и договора поставки»). При этом признал его незаключенным в части условий , регулирующих подрядные отношения , «поскольку сторонами не согласованы начальный и конечный сроки выполнения работ». Также суд отметил , что « отсутствие в договоре согласования этого условия не означает , что договор в части отношений по поставке не заключен».

В результате суд взыскал с поставщика лишь пени за нарушение сроков поставки товара в сумме 9 482 585 руб. 61 коп. и неустойку за неисполнение обязательств по поставке продукции в сумме 3 883 102 руб. 95 коп. ( постановление ФАС Уральского округа от 21 сентября 2010 г. № Ф09−7657/10-С3 по делу № А76−43890/2009−25−713/131).

О том , как помешать продавцу признать договор в части поставки незаключенным , см. специальную рекомендацию. Например , если договор в части , заключенность которой контрагент ставит под сомнение , был фактически исполнен и при этом у сторон на стадии исполнения не возникло разногласий , то суд признает соответствующую часть договора заключенной. Это связано с тем , что в таких ситуациях возникшая правовая неопределенность устраняется фактическим исполнением ( см., например , постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 января 2011 г. по делу № А82−5750/2009).

Если договор все же будет признан незаключенным в части поставки или подряда , то это не повлечет за собой признание незаключенным всего смешанного договора в целом. В той части , для которой все необходимые условия согласованы , смешанный договор может быть исполнен его сторонами.

Данный подход вытекает из необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота , баланса интересов и защиты законных ожиданий его добросовестных участников.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 8 февраля 2011 г. № 13970/10 указал: «В случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения , а не аннулирования обязательства , а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений , закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации». Этот вывод применим и для случаев , когда есть спор о действительности части смешанного договора , которая не соответствует требованиям законодательства РФ.

Смотрите так же:  Незаконный игорный бизнес статья ук рф

На практике такая ситуация встречается довольно часто. Так , если стороны не согласовали условие о товаре , который поставляется, то монтаж осуществить невозможно.

Однако сам смешанный договор в части монтажа все равно будет считаться заключенным. Он просто будет неисполнимым , поскольку неясно , в отношении какого изделия производить работы.

Это связано со следующим.

1. Суд может прийти к выводу об отсутствии какого-либо из этих сроков ( или их обоих) и признать договор на поставку и монтаж оборудования незаключенным в части или полностью. Так , ФАС Московского округа указал: «…вопреки доводам ответчика о том , что исполнение положений о поставке и подряде является неразрывным , заключение договора подряда подразумевает определение начальных и конечных сроков выполнения работ ( п. 1 ст. 708 ГК РФ), чего стороны в договоре… не сделали. Данное обстоятельство… положено судами… в основу вывода о незаключенности договора… в части условий о подряде ( постановление ФАС Московского округа от 21 апреля 2008 г. № КГ-А40/3118−08 по делу № А40−36959/07−63−325).

2. Даже если договор будет признан заключенным , могут возникнуть трудности с привлечением недобросовестного контрагента к ответственности. Так , по одному из дел « суд… пришел к выводу об отсутствии в договоре согласованного срока исполнения обязательства по поставке , что исключает применение ответственности за его просрочку» ( постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008).

Иные условия , на которые необходимо обратить внимание

Иных условий , на которые стоит обратить внимание при заключении договора на поставку и монтаж оборудования , довольно много. Подробнее о них рассказано в рекомендациях о договорах поставки и подряда: Что необходимо проверить покупателю при заключении договора поставки и Что необходимо проверить заказчику при составлении и заключении договора подряда: существенные условия и риски. Однако в дополнение к этому важно учитывать следующие особенности смешанных договоров.

1. Фраза « если иное не вытекает из соглашения сторон» в пункте 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ ( о правовом регулировании смешанных договоров) не относится к императивным нормам , установленным для поставки и подряда. Эти нормы нельзя изменить или отменить таким соглашением ( ст. 422 ГК РФ).

Это обусловлено « существом смешанного договора» ( п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Наиболее типичный ( и часто встречающийся на практике) пример в этом отношении связан с применением норм об одностороннем отказе от исполнения договора. Так , статья 717 Гражданского кодекса РФ предоставляет заказчику право при соблюдении определенных условий в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора. Однако эта норма подлежит применению , только когда это не противоречит существу договора.

Так , ФАС Уральского округа при рассмотрении спора из смешанного договора с элементами подряда , возмездного оказания услуг и агентирования указал: «…при рассмотрении данного дела суду следует руководствоваться не только нормами права о возмездном оказании услуг , но и положениями Гражданского кодекса Российской Федерации , касающимися агентского договора , договора подряда… В п. 7.1 названного договора стороны предусмотрели возможность его расторжения до полного исполнения сторонами своих обязательств исключительно по решению суда… или по письменному соглашению сторон. Поскольку возможность отказа истца от исполнения договора в одностороннем порядке договором… не предусмотрена , при этом доказательства наличия соглашения , предусмотренного п. 7.1 договора , в материалах дела отсутствуют , суд апелляционной инстанции , обоснованно , руководствуясь положениями ст. 717, 782, 1010 Гражданского кодекса Российской Федерации в совокупности и с учетом условий заключенной между сторонами сделки , пришел к выводу о том , что одностороннее расторжение названного договора в данном случае не допускается» ( постановление ФАС Уральского округа от 31 августа 2010 г. № Ф09−6791/10-С5 по делу № А60−62895/2009-С1). В результате суд отказал в применении пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ , который содержит императивное правило для договора возмездного оказания услуг. Указанный пример можно по аналогии применять и к отношениям из договора на изготовление и поставку товара.

2. Должны быть четко разграничены условия договора. То есть необходимо разделить положения , которые относятся к выполнению работ , и положения , касающиеся передачи оборудования. Это поможет избежать споров с продавцом и невыгодной трактовки условий договора судом.

«В ситуации , когда… невозможно бесспорно установить , за какое нарушение стороны договорились… применять [неустойку], удовлетворение требования о [ее] взыскании… не будет соответствовать критериям добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений». На это указал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении спора из смешанного договора на изготовление и поставку товара ( постановление от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008). Однако этот вывод в равной степени относится и к договору на поставку и монтаж оборудования.

На что обратить внимание , чтобы суд признал договор смешанным

Если суд не применит к отношениям сторон норму о смешанных договорах ( п. 3 ст. 421 ГК РФ), то покупатель может понести значительные потери. Это связано с тем , что суд в таких случаях будет рассматривать договор либо как поставку ( и применять гл. 30 ГК РФ), либо как подряд ( и применять гл. 37 ГК РФ). В итоге к правоотношениям будут применяться не те нормы , на которые ориентировался покупатель.

Покупатель не сможет воспользоваться теми правами , которые предоставлены заказчику по договору подряда , то есть не сможет отказаться от договора на поставку и монтаж оборудования:

Если покупатель откажется от договора по какому-либо из указанных оснований , а суд придет к выводу , что между сторонами заключен простой договор поставки , то такой отказ будет являться неправомерным.

Однако если стороны включат в договор условие о возможности одностороннего немотивированного отказа от договора ( в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ), то суд не признает такой отказ неправомерным.

В первую очередь это касается требований , которые можно предъявить поставщику за ненадлежащее качество товара или работы. Если суд квалифицирует заключенный договор как подрядный , то покупатель уже не сможет:

  • потребовать от продавца замены некачественного товара по пункту 2 статьи 475 Гражданского кодекса РФ;
  • потребовать возмещения расходов на устранение дефектов , если такое право прямо не указано в договоре ( п. 1 ст. 723 ГК РФ, п. 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51). Однако есть определенные исключения.

Почему суды могут отказаться применить норму о смешанных договорах?

Главная причина — договор является смешанным только по названию , а по сути целиком укладывается в модель договора поставки и договора подряда. Иными словами , предмет основного обязательства ( поставки или подряда) полностью регулирует возникшие между сторонами отношения. При этом основным обязательством считается то , которое является доминирующим ( и по значению в отношениях сторон и по урегулированности в договоре). Часто на практике именно его нормами и руководствуется суд.

Например , нет оснований считать договор смешанным , если контрагент обязался поставить материал для работы и использовать его при исполнении договора. Такая ситуация ( «выполнение работы иждивением подрядчика») полностью охватывается положениями статьи 704 Гражданского кодекса РФ и «не требует квалификации соответствующего договорного условия в качестве элемента договора поставки» ( постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 2 марта 2010 г. по делу № А45−7361/2009).

Такая позиция судов представляется довольно спорной , однако она все же встречается на практике.

Между индивидуальным предпринимателем А. ( заказчик) и ООО « М.» ( поставщик) заключен договор на изготовление , поставку и пусконаладку оборудования ( автоматическая линия для выпечки печенья в формах).

Заказчик произвел оплату по договору , однако поставщик ненадлежащим образом выполнил свои обязательства.

А. обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора , взыскании денежных средств , перечисленных по договору.

Суд отверг доводы поставщика о смешанном характере договора и руководствовался лишь нормами о поставке.

«Согласно пункту 1.1 предметом договора наряду с изготовлением и поставкой оборудования определены пусконаладочные работы.

Как установлено судом… без осуществления этапа пусконаладочных работ эксплуатация оборудования невозможна.

При данных обстоятельствах вывод… о том , что монтаж и пусконаладочные работы являются этапом , необходимым для передачи результата поставки , является правомерным».

Суд сослался на заключение экспертизы , которая подтвердила непригодность оборудования для работы , и удовлетворил иск в полном объеме ( постановление ФАС Поволжского округа от 15 марта 2010 г. по делу № А49−3887/2009).

Как видно из приведенного примера , суд признал монтаж « этапом , необходимым для передачи оборудования». То есть работы признаны своеобразным условием для этого.

Что может стать причиной того , что суд признает работы этапом поставки? Специфика поставляемого оборудования , а именно , если:

  • данный вид оборудования изготавливает только продавец;
  • оно нуждается в монтаже;
  • проведение монтажа собственными силами или силами третьих лиц с большой долей вероятности приведет к повреждению или утрате оборудования.

Однако монтаж и поставка — это все же два разных обязательства. Поэтому более правильной представляется правовая позиция тех судов , которые руководствуются правилом « включение в договор элементов другого договора свидетельствует о его смешанном характере» и признают договор смешанным.

Недействительность части сделки не влечет автоматической недействительности прочих ее частей ( ст. 180 ГК РФ). См., например , постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 1 марта 2006 г. № Ф04−666/2006 ( 20047-А46−39), в котором суд , рассматривая вопрос из смешанного договора аренды и купли-продажи ( недействительный элемент), указал: «…вывод суда о ничтожности в целом договора аренды является ошибочным , противоречащим фактическим обстоятельствам дела , статье 180 Гражданского кодекса Российской Федерации и нормам Гражданского кодекса Российской Федерации , регулирующим арендные отношения». По аналогии указанный вывод суда можно использовать и к договору на поставку и монтаж оборудования.

Однако указанное правило действует только для тех случаев , когда можно предположить , что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. То есть нужно учитывать правовую связь элементов смешанного договора — они не должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены настолько , чтобы образовывать неразрывное целое , при котором часть сделки не может быть выделена отдельно.

Если элементы договора взаимообусловлены и один из них будет признан недействительным , то смешанный договор является недействительным в целом.

Так , если для одного из договоров в составе смешанного договора была предусмотрена особая форма, то ее несоблюдение может привести к признанию недействительным всего договора. Это связано с тем , что требование об особой форме договора будет распространяться на весь смешанный договор в целом , даже если для других его элементов оно не предусмотрено. Однако если элементы договора ( подряд и поставка) не были взаимосвязаны , то несоблюдение особой формы не влечет недействительности всего смешанного договора в целом.