Меню Закрыть

Договор по монтажу металлоконструкций

Оглавление:

Образец договора на монтаж металоконструкций

Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком. 3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда. Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций. Как следует подойти к заключению договора на монтаж металлоконструкций? Вопрос этот всецело определяется конкретной ситуацией, конкретными потребностями сторон.

Договор монтажа металлоконструкций

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта. 6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Объекта составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После выполнения необходимых доработок стороны проходят процедуру приемки Объекта, установленную в п.


6.2. Договора. 6.4. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с об­стоятельствами непреодолимой силы. 6.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный Объект осу­ществляется Заказчиком. После приемки Объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.
7. Гарантии по сданному объекту. 7.1.

Акт передачи материалов и оборудования заказчиком подрядчику

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Процесс скачивания документа

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ г. года Товарищество с ограниченной ответственностью « » , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и « », , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчиком» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по монтажу металлоконструкций (именуемого далее – Объект), на площадке, расположенной на земельном участке, площадью га, кадастровый номер , по адресу: Республика Казахстан, г. . 1.2.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Подрядчик гарантирует: — надлежащее качество используемых материалов, конструкций, обору­дования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государст­венным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответ­ствующими сертификатами, техническими паспортами и другими докумен­тами, удостоверяющими их качество; — качество выполнения всех работ в соответствии с проектной докумен­тацией и действующими нормами и техническими условиями; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта; — бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудова­ния при нормальной эксплуатации Объекта. 7.2. Заказчик гарантирует: своевременное выполнение своих обязательств по настоящему договору; качество оборудования, материалов и изделий поставки Заказчика.

Типовой договор изготовление металлоконструкций

Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 2 настоящего договора. 4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмот­ренные в других статьях настоящего договора. 4.10. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмот­ренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока монтажа на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуата­цию.

4.11. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвра­щающие дополнительные расходы.

Договор подряда № на изготовление металлических

При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. 10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ 10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью.

Образец договора на монтаж металлоконструкций

Металлопрокат, с которым мы работаем, проходит жесткий контроль на соответствие химического состава сертификатам. Готовая продукция также не попадает к заказчику без контроля качества, для которого мы используем рентгенологическое и ультразвуковое оборудование. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.
2.2.

Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам. 2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия.

Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы. 3.1.

Образец договора подряда на монтаж металлоконструкций

В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции. 5. Условия, сроки и порядок поставки. 5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.
В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно. 5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора. 5.3.

Образец договора на монтаж металоконструкций

Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком. 3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда. Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций. Как следует подойти к заключению договора на монтаж металлоконструкций? Вопрос этот всецело определяется конкретной ситуацией, конкретными потребностями сторон.

Договор монтажа металлоконструкций

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта. 6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Объекта составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После выполнения необходимых доработок стороны проходят процедуру приемки Объекта, установленную в п.


6.2. Договора. 6.4. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с об­стоятельствами непреодолимой силы. 6.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный Объект осу­ществляется Заказчиком. После приемки Объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.
7. Гарантии по сданному объекту. 7.1.

Акт передачи материалов и оборудования заказчиком подрядчику

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Процесс скачивания документа

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ г. года Товарищество с ограниченной ответственностью « » , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и « », , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчиком» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по монтажу металлоконструкций (именуемого далее – Объект), на площадке, расположенной на земельном участке, площадью га, кадастровый номер , по адресу: Республика Казахстан, г. . 1.2.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Подрядчик гарантирует: — надлежащее качество используемых материалов, конструкций, обору­дования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государст­венным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответ­ствующими сертификатами, техническими паспортами и другими докумен­тами, удостоверяющими их качество; — качество выполнения всех работ в соответствии с проектной докумен­тацией и действующими нормами и техническими условиями; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта; — бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудова­ния при нормальной эксплуатации Объекта. 7.2. Заказчик гарантирует: своевременное выполнение своих обязательств по настоящему договору; качество оборудования, материалов и изделий поставки Заказчика.

Типовой договор изготовление металлоконструкций

Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 2 настоящего договора. 4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмот­ренные в других статьях настоящего договора. 4.10. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмот­ренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока монтажа на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуата­цию.

4.11. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвра­щающие дополнительные расходы.

Договор подряда № на изготовление металлических

При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. 10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ 10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью.

Образец договора на монтаж металлоконструкций

Металлопрокат, с которым мы работаем, проходит жесткий контроль на соответствие химического состава сертификатам. Готовая продукция также не попадает к заказчику без контроля качества, для которого мы используем рентгенологическое и ультразвуковое оборудование. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.
2.2.

Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам. 2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия.

Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы. 3.1.

Образец договора подряда на монтаж металлоконструкций

В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции. 5. Условия, сроки и порядок поставки. 5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.
В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно. 5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора. 5.3.

Образец договора на монтаж металоконструкций

Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком. 3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда. Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций. Как следует подойти к заключению договора на монтаж металлоконструкций? Вопрос этот всецело определяется конкретной ситуацией, конкретными потребностями сторон.

Договор монтажа металлоконструкций

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта. 6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Объекта составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После выполнения необходимых доработок стороны проходят процедуру приемки Объекта, установленную в п.


6.2. Договора. 6.4. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с об­стоятельствами непреодолимой силы. 6.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный Объект осу­ществляется Заказчиком. После приемки Объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.
7. Гарантии по сданному объекту. 7.1.

Акт передачи материалов и оборудования заказчиком подрядчику

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Процесс скачивания документа

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ г. года Товарищество с ограниченной ответственностью « » , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и « », , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчиком» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по монтажу металлоконструкций (именуемого далее – Объект), на площадке, расположенной на земельном участке, площадью га, кадастровый номер , по адресу: Республика Казахстан, г. . 1.2.

Смотрите так же:  Штраф стоянки уфы

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Подрядчик гарантирует: — надлежащее качество используемых материалов, конструкций, обору­дования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государст­венным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответ­ствующими сертификатами, техническими паспортами и другими докумен­тами, удостоверяющими их качество; — качество выполнения всех работ в соответствии с проектной докумен­тацией и действующими нормами и техническими условиями; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта; — бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудова­ния при нормальной эксплуатации Объекта. 7.2. Заказчик гарантирует: своевременное выполнение своих обязательств по настоящему договору; качество оборудования, материалов и изделий поставки Заказчика.

Типовой договор изготовление металлоконструкций

Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 2 настоящего договора. 4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмот­ренные в других статьях настоящего договора. 4.10. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмот­ренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока монтажа на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуата­цию.

4.11. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвра­щающие дополнительные расходы.

Договор подряда № на изготовление металлических

При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. 10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ 10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью.

Образец договора на монтаж металлоконструкций

Металлопрокат, с которым мы работаем, проходит жесткий контроль на соответствие химического состава сертификатам. Готовая продукция также не попадает к заказчику без контроля качества, для которого мы используем рентгенологическое и ультразвуковое оборудование. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.
2.2.

Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам. 2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия.

Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы. 3.1.

Образец договора подряда на монтаж металлоконструкций

В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции. 5. Условия, сроки и порядок поставки. 5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.
В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно. 5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора. 5.3.

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

г. Тула «__________» ——- 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________- , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

2. Условия выполнения договора.

2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору.

2.2. Срок изготовления Продукции определен в соответствующем Приложении к настоящему договору при условии предварительного предоставления Заказчиком всех необходимых документов для начала производства работ, согласно п.2.1. В противном случае срок изготовления отодвигается на время задержки оплаты аванса и предоставления Заказчиком необходимой документации.

2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.

2.4. Исполнитель выдает документ о качестве Продукции.

2.5. При изготовлении Продукции не допускается использование бывших в использовании материалов.

3. Цена продукции.

3.1. Цена одной тонны металлоконструкций определена в соответствующем Приложении к настоящему договору.

3.2. Цена поставляемой Продукции определена в соответствующем Приложении. Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также

1. разработку чертежей КМД( при необходимости) ;

2. стоимость металлопроката;

3. стоимость расходных материалов;

4. стоимость изготовления;

5. очистку металла от окалины перед окраской до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004;

6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору;

7. погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика.

4. Условия оплаты.

4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре.

4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке:

— в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-х банковских дней, с даты подписания настоящего договора на основании счёта, выставленного Исполнителем.

— окончательный расчет в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости Продукции в полном объеме или части Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-и банковских дней, с даты получения извещения о готовности к отгрузке металлоконструкций, на основании счета, выставленного Исполнителем.

4.3. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре.

4.4. В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции.

5. Условия, сроки и порядок поставки.

5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.

В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно.

5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора.

5.3. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, а также иные разрешительные документы, действующие на территории России в момент исполнения данного договора.

Датой поставки считается дата, проставленная в транспортной накладной при передаче Продукции Исполнителем первому перевозчику на складе Исполнителя.

6. Качество Продукции.

6.1. Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов). При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком.

7. Сдача-приёмка Продукции.

7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу:

301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр. 7/1.

После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру.

Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя).

Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя.

7.2. После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика. Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре.

7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой.

8. Ответственность сторон.

8.1. При ненадлежащем исполнении обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную передачу Продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно поставленной Продукции за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки поставки, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке. Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг.

8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.6. В случае применения налоговыми органами либо контрагентами сторон имущественных санкций к одной из сторон, если они явились следствием нарушения другой стороной своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые расходы, в том числе, косвенный ущерб, причинённые возложением налоговыми органами либо контрагентами сторон таких санкций. Возмещению подлежат в том числе, штрафы, пени, неустойка и/или убытки за ненадлежащее выполнение сторонами налоговых обязательств, просрочку срока поставки либо оплаты Продукции.

8.7. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования — путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора.

8.8. Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.

8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

Смотрите так же:  Полномочия президента в области финансовой деятельности

9.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат.

9.4. В случае если действие этих обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

9.5. Обязанность по оплате Продукции, поставленного Заказчиком до наступления обстоятельств непреодолимой силы, остаются в силе даже в случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом договора.

10. Срок действия договора, особые условия.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств — до полного их исполнения. Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год.

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц.

10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью. Стороны договорились, что договор, Приложения, изменения и дополнения к нему, оформленные надлежащим образом, переданные по электронной почте, указанной в реквизитах, действуют как полноценные юридические документы до момента обмена оригиналами документов. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана отправить оригинал в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления по электронной почте.

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством электронных средств связи (электронной почте или по факсимильной связи), бремя доказательств соответствующих фактов и достоверности подписей на переданных таким способом документах возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи электронных средств связи.

Оригиналы документов по настоящему договору направляются сторонами почтовой либо курьерской связью. Документ будет считаться полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении/накладной о вручении или в уведомлении/накладной о получении. Данное условие не распространяется на уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, направляемые Заказчиком по электронной почте.

10.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

10.6. Если Приложение содержит условия (положения), отличные от условий (положений) настоящего договора, к отношениям сторон применяются условия (положения), указанные в соответствующем Приложении.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.8. Моментом подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора.

10.9. Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия.

10.10. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение пяти рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения. Сообщения и корреспонденция сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направленные по последнему известному адресу стороны настоящего договора, считаются переданными надлежащим образом.

10.11. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой из сторон.

11. Юридические и банковские реквизиты сторон.

Договор подряда на монтаж металлоконструкций

НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

г. _____ ________ года

Товарищество с ограниченной ответственностью «__________________________» __________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________ «_________________________________», ______________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчиком» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по монтажу металлоконструкций ______(именуемого далее – Объект), на площадке, расположенной на земельном участке, площадью ________ га, кадастровый номер _____________, по адресу: Республика Казахстан, г. __________________________________.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привле­ченными силами и средствами все работы по монтажу объекта в со­ответствии с действующими в Республике Казахстан строительными нормами и правилами, с условиями договора, заданием Заказчика и проектной доку­ментацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомяну­тые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации.

1.3. Подрядчик обязуется полностью завершить монтаж и сдать го­товый объект Заказчику в срок до _______ года. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухуд­шающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заклю­чения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки монтажа продляются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена монтажа в этом случае сторонами соответственно уточняются в до­полнительном соглашении.

2. Стоимость работ, порядок платежей и расчетов.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется протоколом соглашения о договорной цене на монтаж металлоконструкций _________(приложение 1 к договору).

2.2. В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов работ по согласованию сторон уточняется в процессе строительства, договорная цена по настоящему договору определяется с учетом указанных уточнений.

2.3. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строи­тельства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

2.4. Превышения Подрядчиком проектной стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.5. В расчет договорной цены не включаются затраты Подрядчика на непредвиденные расходы. Указанные расходы возмещаются Подрядчику только при предоставлении Заказчику документов, обосновывающих данные фактические затраты.

2.5.1. В стоимость работ не входит:

— стоимость основных материалов, оборудования и металлоконструкций;

— антикоррозионная защита резервуаров;

— земляные, антикоррозионные и теплоизоляционные работы;

— монтаж и стоимость системы охлаждения и пенотушения резервуаров;

— монтаж и стоимость узла подключения резервуаров;

— стоимость и монтаж до границы каре резервуаров временных трубопроводов и воды (незамерзающей жидкости) для проведения гидроиспытания;

— утилизация воды (незамерзающей жидкости) после проведения гидроиспытания.

2.6. Для начала производства работ, закупки материалов и мобилизации, Заказчик в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего Договора уплачивает Подрядчику аванс в размере 10 % от стоимости работ, установленной протоколом соглашения о договорной цене на монтаж металлоконструкций ________ (приложение 1 к настоящему договору), с учетом положений, установленных п. 2.12. договора.

2.7. В случае расторжения сторонами договора, все полученные Подрядчиком суммы авансов, расход которых не подтвержден актами приемки работ, подлежат возврату Заказчику на основании его письменного требования, в срок не позднее ________ года.

2.8. Расчет Заказчика с Подрядчиком производится согласно ежемесячным актам выполненных работ и затрат, по унифицированной форме КС-2 , составленной Подрядчиком и оформленным подписями обеих сторон.

2.9. На основании акта выполненных работ с учетом всех дополнительных затрат Подрядчик составляет справку по унифицированной форме КС-3 о стоимости выполненных объемов работ за месяц, которая является отчетным документом и на сумму, указанную в справке формы КС-3 выставляет Заказчику счет-фактуру. Сумма, указанная в счете-фактуре, уплачивается Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента получения счета-фактуры с учетом положений, установленных п. 2.12. договора.

2.10. Стороны заключают трехсторонний договор условного банковского вклада нерезидента (физического или юридического лица) с учетом положений ст. ______ Налогового кодекса РК, в котором ТОО «________________________» выступает Налоговым агентом, ______«____________________» выступает Вкладчиком, АО «__________________» выступает Банком.

2.11. Налоговый агент обязан в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора об условном банковском вкладе зарегистрировать в налоговом органе по месту своей регистрации такой договор, копия которого представляется в указанный налоговый орган.

2.12. Налоговый агент в момент выплаты дохода нерезиденту обязан произвести удержание подоходного налога у источника выплаты по ставке ____ % от договорной цены, что является облагаемым доходом нерезидента и перечислить суммы удержанного налога на условный банковский вклад в банк в пользу «________________». Остальную часть оплаты принятых работ, что составляет ______% суммы, указанной в счете-фактуре, Налоговый агент перечисляет на расчетный счет _______________________________________________________

2.13. Налоговый агент обязан в течение двух рабочих дней с момента перечисления подоходного налога на условный банковский вклад представить копию платежного документа в налоговый орган по месту своей регистрации.

2.14. По завершении выполнения работ (оказания услуг) в Республике Казахстан и при выполнении условий международного договора нерезидент с целью возврата ранее удержанной суммы подоходного налога представляет в налоговый орган заявление в порядке и по форме, установленных уполномоченным государственным органом.

3. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2. Выполнить все работы по монтажу в объеме и сроки, преду­смотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать Объ­ект Заказчику в установленный договором срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию в соответствии с заявленными изготовителем техническими характеристиками.

3.3. Производить работы в полном соответствии с проектом, сметой, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.4. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с суб­подрядчиками по мере их заключения с указанием предмета договора, на­именования и адреса субподрядчика, а также по согласованной программе о ходе монтажа Объекта.

3.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполне­ние работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.6. Согласовать с органами государственного надзора порядок веде­ния работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной пло­щадке.

3.7. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки.

3.8. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране ок­ружающей среды и земли.

3.9. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке готового объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инст­рументы, строительные материалы, временные сооружения и другое иму­щество.

3.10.Обеспечивать Объект рабочей организационно-технической документацией.

3.11. Нести ответственность за применение материалов в соответствии с проектом, наличие сертификатов или паспортов на применяемые Подрядчиком материалы.

3.12. Безвозмездно устранить дефекты, выявленные в период строительства и гарантийного срока, возникшие по вине Подрядчика в срок, установленный п. 8.3. настоящего договора.

3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмот­ренные в последующих статьях настоящего договора.

3.14. Отступления от проекта осуществлять только по согласованию с проектной организацией.

3.15. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, строительную технику, за исключением оборудова­ния, материалов и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществ­лять их приемку, разгрузку и складирование.

4. Обязательства Заказчика.

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику в 10-дневный срок со дня подписа­ния настоящего договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчи­ком, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно Акта передачи площадки на строительство (приложение № 2 к настоящему договору).

4.2. Установить осве­щение на Объекте.

4.3. Обеспечить охрану строящегося объекта, материалов, оборудо­вания, строительной техники и другого имущества и сооружений на строи­тельной площадке до завершения строительства и приемки Заказчиком го­тового объекта.

4.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.5. Передать Подрядчику в 5-дневный срок с даты подписа­ния настоящего договора проектно-сметную документацию в объеме, сроки и составе согласно приложению № 3 к настоящему договору. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.

4.6. Представление Заказчиком ненадлежаще оформленной или неком­плектной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них не­достатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

4.7. Представить материалы и оборудование с документацией пред­приятий-изготовителей, необходимые для монтажа по номенклатуре, в количествах и в сроки, указанные в приложении № 4 к настоящему договору.

4.8. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 2 настоящего договора.

4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмот­ренные в других статьях настоящего договора.

4.10. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмот­ренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока монтажа на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуата­цию.

4.11. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвра­щающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополни­тельные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выпол­нением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их размещения.

4.12. Обеспечить Подрядчика электроэнергией, предоставить точки подключения к существующим инженерным сетям и коммуникациям.

4.13. Обеспечить пропуск на монтажную площадку работников Подрядчика согласно предоставленного списка.

Смотрите так же:  Иск введение в заблуждение

4.14. Обеспечить Подрядчика грузоподъемными механизмами и транспортом согласно письменной заявке Подрядчика.

4.15. На время монтажа обеспечить доставку работников Подрядчика пассажирским транспортом от места их проживания к Объекту и обратно.

5. Организация производства работ

5.1. Для выполнения работ по разметке площадки и привязке объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, их ко­ординаты и уровень.

5.2. Подрядчик согласно графику производства работ создает геоде­зическую разбивочную основу для монтажа, состав и объем кото­рой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Подрядчик несет ответственность за правильную и над­лежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиями уровням, правильность положения уровней размеров и соосности. До­пущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

5.3. Подрядчик производит испытание смонтирован­ного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробова­нии.

5.4. Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Подрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приемке его для комплексного опробования.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В слу­чае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

5.6. Предмонтажная ревизия оборудования осуществляется Подрядчиком либо привлеченной им специализированной организа­цией за его счет.

5.7. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответст­вующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью За­казчика.

5.8. Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 30-дневный срок с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе монтажа соглашением сторон. По соглашению сторон эти работы за отдельную плату могут выполняться Подрядчиком.

5.9. Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает За­казчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скры­тых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только по­сле письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производст­ва работ.

Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

Если выполнение работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно вы­полненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стои­мости монтажа обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчи­ком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

5.11. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.12. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает за­писи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале.

5.13. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, ко­торые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряже­ние, обязательное для Подрядчика, с указанием:

— увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в договор;

— исключить любую работу;

— изменить характер или качество или вид любой части работы;

— выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения монтажа.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения монтажа, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему монтажа.

6. Приемка объекта.

6.1. Приемка объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. Приемка осуществляется комиссией в соста­ве, предусмотренном действующим законодательством. Акт приемки готового объекта ут­верждается местным органом власти.

6.2. Приемка Объекта Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного извещения Подрядчика о его готовно­сти. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт приемки готового объекта или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Объекта составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После выполнения необходимых доработок стороны проходят процедуру приемки Объекта, установленную в п. 6.2. Договора.

6.4. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с об­стоятельствами непреодолимой силы.

6.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный Объект осу­ществляется Заказчиком. После приемки Объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

7. Гарантии по сданному объекту.

7.1. Подрядчик гарантирует:

— надлежащее качество используемых материалов, конструкций, обору­дования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государст­венным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответ­ствующими сертификатами, техническими паспортами и другими докумен­тами, удостоверяющими их качество;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектной докумен­тацией и действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудова­ния при нормальной эксплуатации Объекта.

7.2. Заказчик гарантирует:

своевременное выполнение своих обязательств по настоящему договору;

качество оборудования, материалов и изделий поставки Заказчика. В случае их несоответствия установленным тре­бованиям Заказчик обеспечивает их замену в сроки, согласованные с Под­рядчиком.

7.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавли­вается 24 месяца со дня подписания сторонами акта приемки готового объекта.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефек­ты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения акта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласова­ние порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на пе­риод устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц либо природных явлений.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об­наруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, с обращением к любому действующему территории Республики Казахстан эксперту, что исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

8. Имущественная ответственность сторон.

8.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачива­ет Подрядчику:

8.1.1. за задержку передачи Подрядчику строительной площадки и документации, обо­рудования, материалов и изделий пеню в размере 0,01 процента от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3 процентов дого­ворной цены;

8.1.2. за задержку начала приемки законченного монтажа Объекта свыше 10 рабочих дней со дня получения письменного извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче – пеню в размере 0,01 процента от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 3 процентов дого­ворной цены;

8.1.3. за задержку расчетов за выполненные и принятые монтажные ра­боты — пеню в размере 0,5 процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки;

8.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он упла­чивает Заказчику:

8.2.1. за несвоевременное окончание монтажа Объекта по вине Под­рядчика — пеню в размере 0,01 процента от договорной цены объекта за каждый день просрочки;

8.2.2. при задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает помимо пени неустойку в размере 10 (десяти) процентов до­говорной цены;

8.2.3. при задержке сдачи Объекта свыше 60 дней Подрядчик уплачивает помимо пени неустойку в размере 25 (двадцати пяти) процентов до­говорной цены;

8.2.4. за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против срока, предусмотренного сторонами — неустойку в размере 0,01 процента от суммы договора за каждый день просрочки.

При несвоевременном устранении де­фектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 50 процентов стоимости работ по устранению дефектов.

8.2.5. за задержку возврата аванса — пеню в размере 0,5 процента от задержанной суммы за каждый день просрочки.

8.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.4. Если, по независящим от сторон причинам, работы по договору приостановлены, и Объект строительства законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные им до момента консервации работы.

8.5. В случае расторжения сторонами договора, при несвоевременном возврате Подрядчиком всех полученных сумм авансов, расход которых не подтвержден актами приемки работ и подлежащих возврату Заказчику на основании его письменного требования, Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику его привлечением к административной ответственности уполномоченным органом за невозвращение денег, подлежащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Республики Казахстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и эпизоотии, изменение действующего законодательства Российской Федерации или Республики Казахстан, в том числе в части проведения расчетных операций, исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего договора.

9.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.4. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.5. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональным подразделением) либо Торгово-Промышленной Палатой Республики Казахстан (или ее региональным подразделением) или иным компетентным органом власти.

9.6. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему договору либо о расторжении договора.

10. Расторжение договора.

10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

— задержки Подрядчиком начала строительства более чем на два ме­сяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

— систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения стро­ительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строи­тельства более чем на два месяца;

— систематического несоблюдения Подрядчиком требования по каче­ству работ;

— аннулирование лицензий на строительную деятельность, других ак­тов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

10.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

— финансовой несостоятельности Заказчика или систематической за­держки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца;

— консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.

11. Особые условия.

11.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан пред­ставить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ.

11.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать Объект (отдельную часть), а также проектную доку­ментацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате монтажа Объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

11.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считает­ся действительной, если она подтверждена сторонами в письменной фор­ме в виде дополнительного соглашения.

11.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан в строительной отрасли права, в части налогового законодательства – нормами страны регистрации юридического лица, и нормами законодательства Российской Федерации во всех иных случаях.

11.6. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей на монтаже, указанных в 11.7. договора, ко­торые от их имени совместно осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполне­нием и качеством, а также производят проверку соответствия используе­мых материалов и оборудования условиям договора и проектной доку­ментации. Представители сторон имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода монтажа Объекта.

11.7. Ответственные представители сторон для подписания организационной, рабочей документации, приложений № 2, 3, 4 к настоящему договору:

— со стороны Заказчика ____________________________________

— со стороны Подрядчика __________________________________

11.8. Если в ходе осуществления договора возникает необходимость изменения отдельных его статей, в том числе договорной цены, эти изменения должны быть оформлены и подтверждены сторонами в виде дополнительного соглашения к договору. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

11.9. Договор вступает в силу с даты его подписания Заказчиком и Подрядчиком. В случае если Стороны подписали Договор в разные даты, датой вступления Договора в силу является более поздняя дата подписания.

11.10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах — по одному для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон: