Меню Закрыть

Договор поставки оборудования форма

Оглавление:

Договор поставки оборудования образец бланк

Одними из самых часто применяемых договоров в производственной деятельности являются договора на поставку оборудования.

Данный вид соглашения предполагает документальное оформление договоренностей двух организаций. Они заключены в поставке оборудования: станков, поточных линий, механизмов, агрегатов и прочее.

Данная продукция в последствии применяется для не бытового использования, а в промышленных коммерческих целях.

Основные положения соглашения

По условиям таких соглашений, одна сторона-участник должна за оплату передать в собственность второго участника оборудование. Далее, крайне важное значение имеют разделы о цене и описании предмета соглашения. Имеется в виду приведение максимально полных идентифицирующих данных.

К соглашениям такого типа должны быть приложены многие документы о предмете. К ним относятся всевозможные техпаспорта, гарантийные талоны, инструкции по использованию (применению, эксплуатации).

Порядок поставки может быть различен. В одних случаях – она единоразовая. То есть, все оборудование поставляется за один раз в полном объеме. Второй вариант предполагает поэтапные поставки (за несколько раз).

Это бывает необходимо, если его монтаж займет долгое время, а хранить несмонтированные механизмы нет физической возможности.

Следующим различием является тот факт, кто будет заниматься монтажом и пуско-наладочными работами. Многие организации, торгующие оборудованием, предоставляют эту услугу. Об этом в договоре поставки оборудования должен свидетельствовать соответствующий раздел.

Немаловажным является внесение в текст договора пункты, определяющие порядок приема-передачи оборудования и работ по его монтажу, пуску и наладке. Необходимо определить, кто и за чей счет должен будет производить доставку товара (оборудования).

Ввиду того, что монтаж часто сопряжен с параллельным строительством производства, будет логичным предусмотреть штрафные санкции и компенсации за несоблюдение сроков поставки и так далее.

Форма и структура договора

Данный документ пишется на бумаге формата А-4. Стиль текста – машинопись. Его форма – простая свободная, то есть утвержденного бланка законодательством не предусмотрено. Но, тем не менее, оформление должно соответствовать общим требованиям.

Соглашение должно иметь необходимые атрибуты. К ним относятся номер документа, дата его составления (подписания), город события, название документа. После указания данных атрибутов, в тексте приводится преамбула. В ней определяются стороны-участники. Это производится с указанием их названий, должностей полномочных на подписание лиц, ссылок на подтверждающие полномочия документы.

После этого располагается текст соглашения. Он структурируется на разделы и пункты. Под ним приводятся реквизиты сторон-участников.

Документ составляется и подписывается в двух экземплярах. Подписи полномочных лиц заверяются оригинальными печатями компаний-участников.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора поставки оборудования вариант которого можно скачать бесплатно.

Договор поставки оборудования

Договор поставки оборудования является частным случаем договора поставки. По условиям договора поставки оборудования, одна сторона — Поставщик, принимает на себя обязательства по поставке оборудования в обусловленный срок другой стороне – покупателю. Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него оговоренную контрактом сумму.

Отличительным условием договора поставки оборудования является отражение в нем условий о монтаже и пуско-наладочных работах, переход права собственности и рисков утери / порчи, ответственности поставщика за дефекты оборудования и гарантийных обязательствах.

Скачать договор поставки оборудования

Смотрите также:

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ №____

« » 20 г. г. _________________

(дата) (населенный пункт)

, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице действующего на основании , с одной стороны,

и , именуемое в дальнейшем именуемый Покупатель, в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование согласно спецификации (Приложение 1 к настоящему договору).

2. Качество и комплектность оборудования должны соответствовать (наименование ГОСТов, ОСТов, технических условий, технических образцов, описаний, чертежей) ____________________________________________________________________________

Вместе с оборудованием прилагаются руководство по эксплуатации, свидетельство о проверке, протокол испытаний и методика проверки.

3. Оплата оборудования производится по цене:

(артикул / маркировка оборудования) (цена цифрами и прописью)

4. Поставка оборудования производится в следующие сроки .

Досрочная поставка оборудования допускается не ранее .

5. Полная стоимость оборудования составляет ( ) руб.

Сумма является окончательной и не изменяется в течении действия настоящего договора.

6. Расчеты за поставленное оборудование производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика № , открытый в банке .

Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты платежных требований Поставщика в случае: .

7. Тара, упаковка и маркировка оборудования должны соответствовать .

8. Расходы по доставке оплачиваются Поставщиком / Покупателем .

9. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере _____% от стоимости по договору, указанной в п.5.

За необоснованный отказ от оплаты платежных требований Поставщика, Покупатель уплачивает штраф в размере ______% от стоимости по договору, указанной в п.5.

10. Монтаж и пуско-наладочные работы производятся силами и за счет Покупателя.

11. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи оборудования (далее – «Акт). Вместе с переходом права собственности к Покупателю переходит риск случайной гибели и / или порчи оборудования.

12. При выявлении дефектов оборудования, Покупатель подробно описывает их в Акте и передает его Поставщику оборудования. Поставщик обязуется в течение 1 (Одного) месяца с даты получения Акта, установить причину дефектов и устранить их за собственный счет.

13. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет с момента подписания Акта.

14. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

15. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Договор поставки оборудования: образец

Договор поставки оборудования — один из видов договоров купли-продажи, регулирует вопросы приемки, комплектности, гарантийного обслуживания поставленного товара. Согласно условиям образца договора поставки одна сторона (поставщик) обязуется поставить оборудование в обусловленный срок другой стороне (покупателю). Покупатель, в свою очередь, принимает на себя обязательства по приему оборудования и оплате оговоренной за него договором суммы.

Смотрите так же:  Образец заполнения заявления о регистрации брака

Договор поставки оборудования

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Хотите забыть о проблемах с оформлением образца договора поставки раз и навсегда? Интернет-сервис МойСклад специально для вас разработал систему автоматического заполнения и печати договора поставки оборудования и других необходимых документов*. Для работы с ним вам потребуется только компьютер с принтером и доступ в интернет. И вы сможете оформлять и печатать документы в любое время суток и из любого места, где бы вы ни находились.

  • Экономия 70 % вашего времени на оформлении типового договора поставки оборудования.
  • Отсутствие ошибок при заполнении.
  • Автоматическое создание архива распечатанных документов.
  • Автоматическая сквозная нумерация документов.
  • Вывод в формат Microsoft Excel, PDF, OpenOffice.org для печати или отправки по электронной почте.

*Некоторые формы документов, в том числе договор поставки оборудования, требуют подключения шаблона. О том как это сделать, вы можете узнать, обратившись к нам. Наши специалисты помогут вам с подключением нужного шаблона образца договора поставки.

Договор поставки оборудования образец

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор поставки оборудования образец (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор поставки оборудования образец

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор поставки оборудования образец

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Договор поставки и монтажа оборудования со спецификацией

Договор поставки оборудования (медицинского, промышленного и др.) является одним из наиболее применяемых в хозяйственной деятельности юридических лиц. Он схож с соглашениями купли-продажи, однако имеет ряд существенных отличий. Контракт по снабжению техникой предполагает, что поставщик обязуется предоставить покупателю товар, предназначенный для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с семейным, личным, домашним пользованием.

Как оформить договор поставки и монтажа оборудования: образец

Данное соглашение составляется в простой письменной форме по правилам, указанным в статьях 506-524 ГК РФ. Закон предусматривает два существенных условия сделки – предмет (прибор, машина, станок, механизм) и сроки поставки. Цена и другие условия определяются соглашением сторон.

К договору поставки и монтажа оборудования, как правило, прилагаются принадлежности и относящиеся к нему документы: технические паспорта, инструкции по эксплуатации (пользованию), сертификаты качества, пригодности и т.п. Снабжение предприятия приборами может быть разовым или периодическим (партиями).

Для технически сложного оборудования (механизмы, станки) в контракте следует указать условие о монтаже (так называемые пусконаладочные работы) специалистами продавца и проведении обучения специалистов покупателя правилам пользования оборудования.

Стороны договора

Сторонами соглашения являются покупатель и поставщик. В соответствии с Гражданским кодексом РФ поставщиками могут выступать лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, то есть либо юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Покупателем может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо без ограничений.

Контракт по поставке оборудования должен быть заключен в письменной форме в виде единого документа, подписанного сторонами.

Порядок передачи оборудования

Порядок передачи оборудования от продавца покупателю Гражданским кодексом РФ никак не регламентирован, однако в интересах обеих сторон указать в соглашении срок поставки, время и место передачи техники и другие условия. Также необходимо оформить акт приема-передачи имущества.

Содержание договора поставки оборудования

В тексте соглашения необходимо указать:

  1. Предмет – характеристики поставляемого товара.
  2. Качество и комплектность – гарантии качества поставляемого оборудования и отсылка к сертификатам, которые подтверждают соответствие техники установленным стандартам.
  3. Условия передачи товара – время, место и другие особенности поставки.
  4. Переход права собственности и рисков – в данном пункте обычно прописывается, что риски по случайной порче поставленного оборудования несет покупатель уже с момента приемки им оборудования и подписания накладных, а право собственности на товары переходит к покупателю только после полной оплаты поставщику.
  5. Цена – определяется по соглашению сторон.
  6. Порядок расчетов – дата, не позднее которой покупатель обязан произвести полный расчет с поставщиком.
  7. Права и обязанности сторон.
  8. Ответственность сторон – обычно это уплата пени, неустойки или возмещение убытков;
  9. Обстоятельства непреодолимой силы.
  10. Прекращение действия договора поставки оборудования со спецификацией – основания для расторжения сделки в одностороннем порядке.
  11. Разрешение споров.
  12. Срок действия соглашения.
  13. Заключительные положения.
  14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Приложения и сопутствующие документы

Кроме договора поставки оборудования, вы можете скачать:

  • спецификацию;
  • график платежей;
  • график поставок;
  • дополнительное соглашение;
  • акт приема-передачи;
  • протокол разногласий;
  • протокол согласования разногласий.

Остальные документы ищите в разделе «Договоры поставки».

Договор поставки оборудования: скачать образец договора

Основа современных товарно-денежных отношений заключается в правильном оформлении письменных соглашений и договоренностей между продавцами и покупателями. Эти соглашения регулируют виды и специфику сделок. Согласно статье ГК РФ № 454 данный вид соглашения необходимо относить к разновидности договоров купли-продажи.

В законодательстве нет упоминания о конкретно этой разновидности соглашения, но согласно 5 частью указанной выше статьи, этот вид документа считается одним из случаев более общей группы договоров поставки товаров. В 3 части этой статьи указывается, что каждый вид таких договоров имеет свою специфику, которая должна регулироваться в соответствии с законодательной базой.

Известно, что в большинстве случаев начинающие бизнесмены не знают, как грамотно, в соответствии с законом составить подобное соглашение. Это приводит к неприятным последствиям, связанным с издержками и убытками. Поэтому самым важным моментом является выявление условий договора поставки оборудования и его существенных условий.

Как составить договор поставки оборудования?

На данный момент разнообразие типов и разновидностей оборудования не дает возможности упомянуть их всех в одном законодательном акте. В связи с этим, подготавливаются особые нормативы, которые обязательно должны соотноситься с базовыми правилами 4 раздела ГК РФ (касающихся отдельных видов обязательств).

Обычно у всех видов договоров подобного рода есть свой особый предмет договора. С этой точки зрения под предметом договора выступают взаимоотношения между двумя сторонами договора. Не смотря на то, что данный пункт в соглашении первый, он далеко не самый значимый.

В договоре поставки товара (в данном случае оборудования), обязательно должны быть указаны существенные и дополнительные условия. Они зависят от пожелания участников сделки. Содержание договора в данном конкретном случае – это и есть предмет соглашения и его условия.

Существенные условия непосредственно влияют на основные характеристики данной разновидности договоров. Поставщик оборудования и покупатель обязаны соблюдать все эти условия. Несоблюдение этих условий приведет к серьезным юридическим последствиям.

Что из себя представляют существенные условия договора поставки оборудования?

  • Указание названия оборудования предназначающегося для поставки
  • Указание количества штук
  • Обязательства передать оборудование в указанные сроки
  • Соблюдение указанных сроков выполнения обязательств
  • Момент выполнения поставщиком заявленных обязательств
  • Риск порчи оборудования (непреднамеренной) и обязательства в этом случае
  • Ассортимент поставляемого оборудования
  • Качество оборудования
  • Последствия, которые понесут стороны в случае нарушения соглашения
  • Гарантийные обязательства
  • Цена за услуги

Очень важным моментом является то, что передача некоторых составляющих комплекта оборудования может носить единовременный характер (например, техпаспорт, руководство к использованию, сертификаты и т.д.).

Смотрите так же:  Кто дает доверенность от имени ооо

Договор поставки оборудования отличается от стандартного договора купли-продажи оборудования тем, что моментом передачи оборудования может считаться как передача товара непосредственно конечному получателю, так и посреднику. Типичным примером считается, когда товар, заказанный у производителя, передается его службой в транспортную компанию или отделению почтовой связи, так называемому перевозчику. Договором должен быть четко определен этот момент, ибо конкретные обязательства поставщика, считаются исполненными, если оборудование передано посреднику.

К договору поставки оборудования следует приложить спецификацию, как ее оформить можно прочитать здесь, где можно скачать образец спецификации к договору поставки.

Договор поставки и монтажа оборудования — образец

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ). Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг. Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами. Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «».

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Рекомендуемые условия для поставки

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Помимо этого, в договор следует включить цену приобретаемого оборудования. Данное условие некоторыми судами считается существенным (см., например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.08.2017 по делу № А40-246178/2016). В то же время большинство судов не рассматривают данное условие как существенное, считая, что цена может быть определена в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ (см. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.05.2017 по делу № А43-5716/2016).

Рекомендуемые условия для подряда

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

  • гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
  • условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
  • цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
  • требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты. Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ. Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Смотрите так же:  Приказ на увольнение за прогулы в рб

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту. Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы. Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

  1. Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
  2. Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
  3. Срок устранения недостатков после их выявления.
  4. В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Довольно распространена практика включения в соглашение порядка приемки поставленного оборудования по инструкциям, утвержденным постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № 90-38. Однако контрагенты могут согласовать собственный порядок приемки.

В последнем случае в договоре нужно указать:

  • время приемки и место, где она должна происходить;
  • лиц, которые должны присутствовать на этом мероприятии, со стороны как покупателя, так и поставщика;
  • перечень действий покупателя, которые он должен совершить, чтобы удостовериться в качестве, комплектности оборудования, а затем принять его;
  • перечень документов, которыми стороны должны оформить приемку оборудования.

Согласовывая условие о порядке приема монтажа, стоит указать те же самые моменты. Дополнительно следует отразить в договоре условие о проведении тестовых испытаний оборудования. В случае приема смонтированного оборудования без пусконаладочных работ и обнаружения затем каких-то неполадок покупатель впоследствии может лишиться права ссылаться на явные недостатки (п. 3 ст. 720 ГК РФ).

Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой должен содержать порядок перехода риска порчи и случайной гибели. Учитывая, что по общему правилу риск случайной гибели переходит к покупателю после передачи оборудования (п. 1 ст. 459 ГК РФ), для него оптимально будет изменить этот срок, указав, что такой риск переходит к нему после приемки монтажа.

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

В случае несогласования хотя бы одного из существенных условий подряда и поставки, которые являются элементами смешанного договора на поставку и монтаж оборудования, договор (поставки либо подряда) будет признан незаключенным.

ВАЖНО! Особое внимание следует обратить на переписку сторон, предшествующую заключению соглашения. Если в данной переписке один из контрагентов потребовал согласовать в договоре какое-либо условие, например о цене, сроках, каких-либо обязанностях, то игнорирование данного требования и невключение его в заключаемое соглашение будет основанием для признания части или всего договора незаключенным (см. п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Признание судом незаключенным договора в части одного из двух рассматриваемых договоров не означает, что договор будет полностью незаключенным. То есть если стороны не согласовали все существенные условия по подряду, то по поставке они могут исполнить все свои обязательства друг перед другом.

Вместе с тем если судом признана незаключенной поставка, это может повлечь за собой невозможность выполнения монтажных работ. К примеру, если контрагенты не указали наименование и технические характеристики поставляемого оборудования, возникнет неопределенность, какое оборудование требуется монтировать (см. решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.07.2009 по делу № А07-9384/2009). То есть если при признании договора поставки незаключенным договор подряда остается в силе, то фактически он будет неисполнимым.

Риск непризнания договора смешанным

Еще одним важным аспектом, который может повлечь неблагоприятные последствия для сторон, являются случаи, когда поставка и монтаж оборудования в одном договоре признаются судом не смешанным договором, а содержащим элементы только одного — поставки или подряда.

Так, если суд установит, что отношения между сторонами регулируются только нормами ГК РФ о поставке, то у покупателя будут отсутствовать некоторые права, на которые он рассчитывал при заключении соглашения, например:

  • право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения понесенных убытков в порядке ст. 715 ГК РФ в случае, когда контрагент не приступает к монтажу вовремя или выполняет его слишком медленно;
  • право отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке, уплатив контрагенту денежные средства за выполненный объем работы и возместив убытки, как того предусматривает ст. 717 ГК РФ (при отсутствии такого условия в тексте договора).

Негативные последствия могут появиться и тогда, когда суд квалифицирует договор поставки и монтажа оборудования как простой договор подряда. В таком случае покупатель, например, не сможет воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ст. 475 ГК РФ, т. е. потребовать замены оборудования ненадлежащего качества.

Когда договор может быть не признан смешанным

Признание судами заключенного договора на поставку и монтаж оборудования не смешанным не редкость. Свою позицию судебные органы обосновывают тем, что суть договора полностью подпадает под нормы, регулирующие договор поставки или договор подряда. Само же название договора не является основанием для того, чтобы признать его смешанным.

В таких случаях основным обязательством признается то, что более раскрыто и урегулировано в условиях соглашения, более значимо для сторон по своему содержанию.

Так, решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.11.2017 по делу № А65-15525/2017 договор поставки с монтажом не был признан смешанным. Суд квалифицировал его как договор подряда с иждивением подрядчика (ст. 704 ГК РФ), обосновывая это следующим:

  • интерес контрагента подрядчика заключался в получении результата работ, а не в получении права собственности на оборудование;
  • договором предусмотрено, что поставщик обязался произвести монтаж поставленного оборудования за плату с помощью собственных материалов;
  • цена договора складывается из стоимости оборудования и стоимости монтажа, определяемой по фактически выполненным и принятым работам.

Встречаются спорные ситуации, когда суд не признает договор смешанным, а считает его простым договором поставки, если эксплуатация оборудования невозможна без его монтажа. В качестве обоснования заявляется, что монтаж — это этап поставки (см. решение Арбитражного суда Пензенской области от 20.11.2009 по делу № А49-3887/2009).

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что, заключая договор и поставки, и монтажа оборудования — образец которого представлен по ссылке выше, нужно уделять особое внимание не только существенным условиям двух договоров, входящих в его содержание, но и тщательно разграничивать все остальные условия, недвусмысленно давая понять, какое из них относится к поставке, а какое — к подряду.

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!