Меню Закрыть

Договор подряда на создание сайта с физическим лицом

Оглавление:

Договор подряда на разработку сайта

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на разработку сайта

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке, изготовлению и размещению Сайта – (далее по тексту – Сайт) Заказчика в сети Интернет.

1.2. Стоимость услуг и порядок расчета определяется в соответствии с п.2.1 настоящего Договора.

1.3. Подробный перечень, порядок и сроки выполнения работ Исполнителем определены в Приложении №1, являющемся неотделимой частью настоящего Договора.

1.4. Сроки проведения работ Исполнителем, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, не включают сроки утверждения работ Заказчиком.

1.5. Все работы, выходящие за рамки данного Договора и Брифа на разработку Сайта (далее –Бриф) оформляются дополнительными соглашениями и оплачиваются отдельно.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет рублей, в том числе НДС (18%) – рублей.

2.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя согласно авансовой схеме работы: путём внесения предоплаты в размере 100% суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

2.3. Оплата услуг Исполнителя в размере, определенном в п.2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.

2.4. Стоимость работ и порядок оплаты по дополнительным услугам Заказчика определяется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Исполнитель берёт на себя обязательства по выполнению работ по созданию Сайта Заказчика, указанных в Приложении №1 настоящего Договора.

3.1.2. В процессе проведения работ по созданию Сайта Исполнитель обязуется предложить Заказчику от макетов дизайна на выбор. На основе одного утверждённого Заказчиком макета дизайна происходит создание Сайта.

3.1.3. После окончания работ по созданию Сайта по желанию Заказчика Исполнитель обязан однократно внести в созданный Сайт правки и выполнить доработки, не влекущие изменения в структуре и/или дизайнерском решении Сайта. Доработки Сайта выполняются в течение рабочих дней с момента предоставления Заказчиком перечня работ. Перечень работ может быть предоставлен Заказчиком в течение дней с момента сдачи проекта.

3.1.4. Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять ему (Заказчику) информацию о ходе проведения работ и промежуточных результатах.

3.1.5. По завершению проекта Исполнитель обязан в течение рабочих дней со дня окончания работ, предоставить Заказчику на подпись Акт выполненных работ.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя по настоящему Договору согласно условиям Раздела 2 настоящего Договора.

3.2.2. Для осуществления Исполнителем своих обязательств, указанных в п.3.1.2 Заказчик обязуется предоставить исходную информацию: пожелания по дизайну Сайта, цветовому решению и так далее.

3.2.3. Для начала выполнения работ по созданию Сайта Заказчик обязуется предоставить заполненный Бриф по форме Исполнителя и материалы для размещения на Сайте (текстовые и графические), а так же элементы фирменного стиля, если таковые имеются. Вся информация предоставляется в электронном виде.

3.2.4. Заказчик обязуется в течение дней с момента сдачи проекта рассмотреть предоставленные Исполнителем результаты выполнения работ по каждой задаче, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору и составить список доработок по проекту, если таковые должны быть выполнены Исполнителем согласно п.3.1.3 настоящего Договора. Работы по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение дней с момента сдачи проекта Заказчиком не предоставлен список доработок по сданному Сайту.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. На размещение на страницах созданного Сайта информации об авторстве: логотипа разработчика (Исполнителя) и ссылки на его (Исполнителя) сайт. Срок размещения данной информации (логотипа и ссылки) соответствует сроку использования созданного в соответствии с настоящим Договором Сайта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Фактом окончания обязательств Исполнителя по настоящему Договору считается полное выполнение работ в соответствии с Приложением №1 настоящего Договора.

4.3. Исполнитель не несет ответственность за качество и скорость доступа к Сайту Заказчика со стороны Заказчика, осуществляемых по каналам связи операторов и Интернет-провайдеров.

4.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или иною ответственность за размещенную Заказчиком информацию на принадлежащем ему Сайте и вправе расторгнуть настоящий Договор в случае размещения Заказчиком информации, которая противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области информационной политики и рекламы.

4.5. Исполнитель не несет ответственность в обстоятельствах, являющихся форс-мажорными, не зависящими от Исполнителя, т. е. обстоятельствами «непреодолимой силы», к числу которых относится сбои в работе телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц.

4.6. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. При наступлении, указанных в п.5.1 настоящего Договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов.

5.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны подписать протокол о прекращении действий настоящего Договора, либо согласовать совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств. В случае прекращения действия настоящего Договора в результате возникших обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязуются вернуть друг другу все полученное по настоящему Договору, за исключением возмещения Заказчиком Исполнителю реально понесенных расходов последним, в связи с частичным или полным оказанием услуг.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между сторонами, споры передаются в Арбитражный суд , где рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания или расторжения.

7.2. Изменение условий настоящего Договора и его расторжение могут быть произведены по соглашению сторон. Предложения о внесении дополнений и изменений рассматриваются сторонами не позднее, чем в -дневный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.3. Расторжение настоящего Договора производится путем направления стороной-инициатором расторжения письменного уведомления другой стороне за рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. При этом настоящий Договор считается расторгнутым по факту произведения Сторонами взаиморасчетов.

8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

8.1. По завершении работ по проекту Исполнитель передает Заказчику исключительные права на следующие элементы созданного Сайта:

8.1.1. Текстовые материалы, размещённые на страницах Сайта.

8.1.2. Графические элементы, используемые при оформлении Сайта. Исполнитель не может гарантировать соблюдение третьими лицами исключительных прав Заказчика на текстовые материалы и графические элементы, используемые на Сайте, с момента сдачи результатов работ по настоящему Договору. При этом Заказчик гарантирует, что все предоставленные материалы (графические и текстовые) принадлежат ему и свободны от претензий третьих лиц.

8.2. По завершении работ по проекту Исполнитель передает Заказчику неисключительные права на следующие элементы Сайта:

8.2.1. Система управления Сайтом (cms): .

8.2.2. Шаблон Сайта, исключая текстовое и графическое наполнение, являющееся собственностью Заказчика и предоставленное им для разработки Сайта;

8.3. Переданные Исполнителем Заказчику имущественные права на Сайт согласно условиям настоящего Договора не имеют ограничений по территории их использования.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Исполнитель назначает со своей стороны уполномоченного представителя (менеджера проектов).

Договор подряда на создание сайта с физическим лицом

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: разработку и обслуживание web-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем «Работа».
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
1.4. Работа по разработке и обслуживанию сайта считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи работы. Акт приема-сдачи работы подписывается после окончания разработки сайта, после размещения его в сети Интернет, а также после окончания каждого этапа обслуживания сайта.
1.5. Все права на созданный web-сайт Заказчика, переходят к Заказчику при подписании Акта приема-сдачи работы.

2. Термины и понятия
2.1. «Web-сайт» (далее – сайт) — это страница или совокупность страниц, программное обеспечение, графика, необходимые для правильного функционирования изделия и выполненных в формате HTML или других форматах, применемых при разработке и доступных посредством компьютерной сети Интернет.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. До заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.
3.1.2. При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
3.1.3. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и обслуживания сайта, оговоренные в настоящем договоре.
3.1.4. Разработать сайта для дальнейшего его размещения в сети Интернет.
3.1.5. Разместить и проиндексировать сайт в сети Интернет.
3.1.6. Зарегистрировать сайт в поисковых машинах, указанных в Приложении ___ к настоящему договору.
3.1.7. Оперативно производить разработку дополнительных модулей и изменение структуры сайта по требованию Заказчика.
3.1.8. Обновлять сайт по требованию заказчика не позднее одной недели с момента получения заявки, а также производить банерный обмен.
3.1.9. Передавать результат работы Заказчику на гибких дисках при каждом изменении сайта.
3.2. Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Работы.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику в срок до __________ года необходимую документацию, материалы и информацию.
3.3.2. Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта, не противоречащие действующему законодательству РФ.
3.3.3. Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.
3.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.5. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ.

Смотрите так же:  Экспертиза программных продуктов

4. Размер и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг Подрядчика по разработке web-сайта Заказчика составляет ___________________________________________ и перечисляется на расчетный счет Подрядчика. Все выставляемые Подрядчиком счета подлежат оплате Заказчиком в течение трех рабочих банковских дней.
4.1.1. Оплата за услуги, оказанные Подрядчиком Заказчику, производятся в следующем порядке: 50% предоплаты на счет указанный Подрядчиком, в течение трех банковских дней после подписания договора; 50% суммы на счет указанный Подрядчиком, после подписания «Акта приема-сдачи работ по разработке web-сайта».
4.2. Стоимость разработки сайта изменению не подлежит.
4.3. Стоимость обслуживания сайта может быть изменена по соглашению сторон, а также Подрядчиком в одностороннем порядке с обязательным письменным предупреждением Заказчика не позднее, чем за _______ месяца.
4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.6. Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, регулируется законодательством РФ.
5.2. Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайте, несет Заказчик.
5.3. Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 3.1.1. настоящего договора, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.
5.4. В случае несвоевременной оплаты Подрядчик вправе по своему усмотрению:
5.4.1. Требовать досрочного расторжения договора.
5.4.2. Пролонгировать срок разработки или обслуживания сайта соответственно задержке.
5.5. Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение _______________ месяцев с момента принятия выполненной работы. Если Подрядчик нарушил сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе:
5.5.1. Назначить Подрядчику новый срок;
5.5.2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы;
5.5.3. Потребовать уменьшения цены за выполнение работы;
5.5.4. Расторгнуть договор о выполнении работы;
5.5.5. Требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы в срок __ дней;
5.5.6. Требовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами;
5.5.7. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный п. 5.4.5. срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем.
5.5.8. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.

6. Срок действия договора и основания его прекращения
6.1. Срок разработки сайта устанавливается с __________ по __________ года.
Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.
6.2. Срок обслуживания сайта устанавливается с _________ по _________ года.
6.3. Если одна из сторон не выражает желания пролонгировать договор на очередной срок, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменной форме не меньше, чем за месяц до истечения срока договора. Если ни одна из сторон не выражает желания расторгнуть договор в письменной форме, он считается пролонгированным на очередной срок.
6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения о расторжении указанного договора и возместив исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
6.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор в любое время лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.5.1. При расторжении договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу.
6.6. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным п.п. 5.4.1, 5.5.4., 5.5.7, 5.5.8 настоящего договора.
6.7. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.
6.8. Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

(с отчуждением исключительных прав)

«___» _______ 2013 года №1/2013 Город Москва

_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Гражданин Российской Федерации ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Автор» с другой Стороны, далее именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор авторского заказа с отчуждением исключительных прав (далее – «Договор») о нижеследующем:

Основные понятия Договора
Автор — Физическое лицо (гражданин), творческим трудом которого создано произведение (статья 1228 ГК РФ)
Задание — Письменное требование Заказчика к результатам интеллектуальной деятельности Автора, созданным по настоящему договору (Приложение № 1 к настоящему Договору)
Интеллектуальная деятельность — Созидательная умственная творческая деятельность человека для достижения каких-либо результатов
Интеллектуальная собственность — Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана законодательством РФ (статья 1225 ГК РФ)
Использование — Воспроизведение, распространение, публичный показ произведения, импорт оригинала или экземпляра произведения, а также иное его использование, предусмотренное законом или договором (статья 1270 ГК РФ)
Конфиденциальная информация — Любая информация технического, коммерческого, финансового характера, прямо или косвенно относящаяся к настоящему Договору (непосредственно Произведения, информация о будущих публикациях, о содержании неопубликованных Произведений, стратегия дальнейшей работы и т.п.), а также к отношениям деятельности Сторон и их партнёров, ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении, либо отнесённая законом к конфиденциальной.
Обнародование — Осуществленное с согласия Автора действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю любо иным способом (статья 1268 ГК РФ)
Опубликование — Выпуск в обращение экземпляров, представляющих собой копию произведения в любой материальной форме (на материальном носителе), в количестве, достаточным для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения (статья 1268 ГК РФ)
Правообладатель — Гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на интеллектуальную собственность (статья 1229 ГК РФ)
Произведение — Результат интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных), охраняемый авторским правом, о создании которого заключен настоящий Договор;
Результат интеллектуальной деятельности — Продукт умственной творческой деятельности человека по перечню согласно статье 1225 ГК РФ, созданный в порядке служебного задания, подряда, аутсорсинга или личной инициативы и являющийся неотчуждаемым объектом гражданских прав

1. Предмет Договора

1.1. Автор обязуется по Заданиям Заказчика создать Произведения и передать Заказчику исключительные права на Произведения, а Заказчик обязуется выплатить Автору вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Произведения, создаваемые творческим трудом Автора, должны соответствовать требованиям Заказчика, содержащимся в Задании (Приложение № 1) к настоящему Договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Автор обязуется:
2.1.1. создать Произведения в соответствии с требованиями Заказчика, выраженными в соответствующих Заданиях;

2.1.10. передать Заказчику исключительные права на Произведения в полном объеме;
2.1.11. передать в собственность Заказчика материальные носители, в которых выражены Произведения, в виде и порядке, установленных в Задании;

2.2. Автор вправе:
2.2.1. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Задания;
2.2.2. незамедлительно сообщать Заказчику о невозможности выполнения Задания к определенному в Задании сроку или в точном соответствии с требованиями Задания;
2.2.3. требовать выплаты авторского вознаграждения;
2.2.4. требовать увеличения сроков исполнения Договора и/или увеличения размера авторского вознаграждения в случае изменения (корректировки) Заказчиком Задания после заключения Договора, либо отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, при этом Заказчик должен выплатить Автору вознаграждение за созданные промежуточные результаты, а Автор передать права на данные результаты в соответствии с п.6.6. настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. передавать автору Задание в письменном виде;
2.3.2. предоставить Автору всю информацию, необходимую для исполнения Договора по Акту приёма-передачи исходных материалов (Приложение №2 к настоящему Договору);
2.3.3. выплатить Автору вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Проверять надлежащее выполнение Автором своих обязательств по настоящему Договору;
2.4.2. Корректировать Задания в ходе их исполнения, предварительно согласовав такие изменения с Автором;
2.4.3. В любое время требовать предоставления Автором промежуточных и окончательных итогов выполнения Заданий;
2.4.4. При обнаружении в Произведениях несоответствия Заданиям или любых нарушений Договора требовать их устранения или переделки;
2.4.5. Отказаться от оплаты вознаграждения и требовать возврата аванса в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Автором своих обязательств по настоящему Договору;
2.4.6. После выплаты вознаграждения использовать Произведения по собственному усмотрению в любой форме и любыми не противоречащими законодательству и настоящему Договору способами.

3. Переход исключительных прав

3.1. Все отчуждаемые исключительные права на Произведения, созданные Автором в рамках выполнения настоящего Договора, а равно на составные части, элементы таких произведений, а также иные права на результаты исполнения Договора, которые не являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику.
3.2. Заказчик приобретает исключительные права на Произведение и иные объекты интеллектуальной собственности, созданные по настоящему Договору, включая составные и производные произведения, являющиеся самостоятельными объектами авторского права, части произведения, которые имеют самостоятельное значение, иные объекты интеллектуальной собственности.
3.3. Момент перехода к Заказчику прав на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, как по отдельным этапам его выполнения, так и по Договору в целом, наступает в день подписания Акта об исполнении настоящего Договора (Приложение №3 к настоящему Договору). Неотъемлемыми приложениями указанного Акта являются надлежаще оформленные документы, подтверждающие наличие и использование интеллектуальной собственности без нарушения интеллектуальных прав.
3.4. Исключительные права на Произведения передаются Автором Заказчику в полном объеме.

Смотрите так же:  Возврат денег в пайпале

Территория действия прав
3.7. Территория действия отчуждаемого в пользу Заказчика исключительного права не ограничена (весь мир).

Срок действия прав
3.8. Срок действия комплекса исключительных прав, передаваемых по настоящему Договору равняется всему сроку действия данных прав, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. В случае, если срок действия исключительного права впоследствии будет изменен законодательством Российской Федерации или международными актами, признаваемыми и применяемыми в Российской Федерации, срок действия исключительного права может быть изменен в сторону увеличения или уменьшения, если это будет прямо предусмотрено соответствующими изменениями.

Гарантии и заверения
3.10. Автор гарантирует, что является единственным правообладателем исключительных прав на Произведения и не передаст исключительные права третьим лицам.
3.11. Автор гарантирует, что Произведения будут созданы его творческим трудом без несогласованного привлечения соавторов, третьих лиц, а также без незаконных заимствований, плагиата и неправомерного цитирования других произведений, в том числе общеизвестных и общедоступных; и что при создании Произведений не будут использоваться результаты интеллектуальной деятельности, созданные или создаваемые для других Заказчиков, за исключением случаев, когда такое использование было согласовано сторонами и не нарушает прав третьих лиц.
3.12. В целях идентификации Произведения к Акту по п.3.3 Договора (Приложение №3 к настоящему Договору) прилагаются:
3.12.1. по одному экземпляру каждого Произведения с собственноручной подписью и знаком охраны авторского права Автора, помещенным на экземпляре Произведения в соответствии с требованиями ст. 1271 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3.12.2. описание основных характеристик каждого Произведения (сервиса) (указываются: жанр, тематика, отличительные особенности произведения, особенности построения и назначение, иные сведения, позволяющие идентифицировать Произведения).
3.12.3. копии надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие (предоставление результатам интеллектуальной деятельности Автора правовой охраны) и использование интеллектуальной собственности без нарушения интеллектуальных прав, если Автор оформил авторское свидетельство, свидетельство о депонировании, Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ или иные документы на Произведения, спецификации результатов интеллектуальной деятельности Автора и паспорта интеллектуальной собственности (в случае, если Автор оформил авторские свидетельства).

4. Вознаграждение и порядок оплаты

4.1. За создание Произведений и передачу исключительных прав на них Заказчик выплачивает Автору вознаграждение, размер которого определен в Приложении №1 к настоящему Договору. Размер вознаграждения устанавливается по каждому Заданию и каждому Произведению.
4.2. Вознаграждение выплачивается Заказчиком в следующем порядке:

Сценарий 1
4.2.1. Заказчик выплачивает вознаграждение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об исполнении настоящего Договора или отдельного этапа (этапов) настоящего Договора (Приложение №3 к настоящему Договору), подтверждающего создание Произведений и передачу исключительных прав на них Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

Сценарий 2
4.2.2. Аванс в размере __% (________) процентов от общей суммы вознаграждения Заказчик выплачивает в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

4.2.3. Остальную часть (части) вознаграждения Заказчик выплачивает в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об исполнении настоящего Договора или отдельного этапа (этапов) настоящего Договора (Приложение №3 к настоящему Договору), подтверждающего создание Произведений и передачу исключительных прав на них Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Вознаграждение по настоящему Договору включает в себя:
4.3.1. Цену работ по созданию Произведений и стоимость материальных носителей экземпляров Произведений, передаваемых в собственность Заказчику;
4.3.2. Вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Произведения, созданные Автором;
4.3.3. Любые расходы Автора, связанные с выполнением Задания.
4.4. За досрочное создание каждого Произведения (ранее, чем на одну вторую от срока, установленного для создания данного Произведения) Заказчик выплачивает Автору дополнительное Вознаграждение в размере ___ % (________) процентов от суммы вознаграждения за данное Произведение. Указанное вознаграждение не является вознаграждением за отчуждение исключительных прав на Произведения.
4.5. Получение Автором авторского вознаграждения по настоящему Договору является исчерпывающей реализацией им своего права на получение каких-либо дополнительных выплат за использование Заказчиком Произведений, в том числе за использование производных результатов интеллектуальной деятельности, потенциально охранноспособных технических решений и любых других отдельных элементов Произведений. В случаях отчуждения Заказчиком прав на Произведение, производные объекты или отдельные элементы Произведения третьим лицам, а также в случае заключения Заказчиком лицензионных (сублицензионных) договоров о предоставлении прав использования Произведения, дополнительное вознаграждение Автору не выплачивается.
4.6. В случае выявления нарушения условий настоящего Договора вознаграждение подлежит возврату Заказчику в полном объеме, не позднее десяти рабочих дней от календарной даты обоснованных претензий Заказчика.

Порядок оплаты, налоги
4.7. Оплата производится в безналичном порядке. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка Автора.
4.8. Автор самостоятельно исчисляет и уплачивает с сумм, полученных по настоящему Договору от Заказчика, налог на доходы физических лиц.
4.9. Авторское вознаграждение, полученное Автором по настоящему Договору, не является объектом обложения страховых взносов (п. 2 ст. 7 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).
* пункты 4.8 и 4.9 применимы только в случае, если заказчиком выступает физическое лицо

5. Сроки исполнения Договора

5.1. Произведения, создание которых предусмотрено настоящим Договором, должны быть переданы Заказчику в сроки, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору.
5.2. При наличии уважительных причин для завершения создания Произведений Автору предоставляется дополнительный льготный срок (ст. 1289 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5.3. Продолжительность дополнительного льготного срока по каждому Произведению устанавливается в одну четверть от срока, установленного для создания данного Произведения.

6. Ответственность Сторон и одностороннее расторжение Договора

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Автор несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Автором интеллектуальных (имущественных и неимущественных) прав третьих лиц ответственность и возмещение убытков, а равно иные негативные последствия таких нарушений возлагаются на Автора.
6.3. В случае несоответствия Произведений заявленному Заданию, наличия фактических и грамматических ошибок, несоответствия текста нормам литературного русского языка, наличию несогласованной рекламы, некорректной работы программы для ЭВМ и любых иных несоответствий Заданию, Заказчик вправе потребовать переделки Произведений за счёт Автора либо возложить на Автора расходы по устранению таких недостатков и доработке Произведения.
6.4. Если по истечении льготного срока, предоставленного Автору в соответствии с условиями настоящего Договора, Автор не передаст Произведения Заказчику, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без выплаты вознаграждения.
6.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке при условии оплаты вознаграждения за фактически подготовленные и готовые к передаче Произведения или части Произведений.
6.6. Автор обязан по требованию Заказчика передать ему по акту оплаченные промежуточные проекты Произведения, включая предусмотренные настоящим Договором исключительные права на созданные к моменту расторжения результаты интеллектуальной деятельности (Приложение №3 к настоящему Договору).

7. Конфиденциальность

7.1. Автор обязуется сохранять в тайне конфиденциальную информацию, которая стала ему доступна в результате заключения настоящего Договора с Заказчиком.
7.2. Стороны обязуются не разглашать и не передавать конфиденциальные сведения (информацию) третьим лицам, а также не использовать их любым другим образом, кроме как для выполнения заданий по настоящему Договору.
7.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации и иной информации, ставшей известной им вследствие исполнения обязательств по Договору.
7.4. Обязанность по соблюдению конфиденциальности бессрочна.
7.5. К Конфиденциальной информации не относится информация, которая:
— уже известна или имеется у Стороны на момент ее передачи;
— стала известна получающей Стороне после ее передачи, причем получающей Стороне неизвестно о нарушении обязательств по неразглашению конфиденциальной информации, предусмотренных настоящим Договором и она не участвовала в нарушении данных обязательств;
— становится общеизвестной в момент передачи или после него и к которой доступ был представлен передающей Стороной третьим лицам без ограничений;
— стала общеизвестной иным образом, не по вине или упущению и не в результате нарушения настоящего Договора;
— была передана без обязательства о сохранении конфиденциальности, причем передача была явным образом санкционирована заранее в письменном виде передающей Стороной.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путём переговоров.
8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Заказчика.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Обмен сообщениями и документами, связанными с исполнением настоящего Договора, осуществляется как правило в письменной форме, при этом допускается обмен электронными сообщениями при обязательном подтверждении получения сообщения адресатом.
9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.6. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
1) Задание на создание Произведений (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи исходных материалов (Приложение №2);
3) Акт об исполнении Договора (Приложение №3).

10. Адреса и реквизиты Сторон

АВТОР
_____________
паспорт ____ _________ выдан ________ __.__.__________ г. адрес: г. _________,
ул. _____________, дом _______, кв. _____
ИНН
_____________________ / ______________ _____________________ / _____________

Приложение №1
к Договору №1/2013 авторского заказа с отчуждением исключительных прав от «____» _______ 2013 г.

Правильное оформление договора на создание сайта и правовая охрана исключительных прав на него

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня на повестке дня очень интересная и для многих важная тема.

Любая серьезная компания рано или поздно задумывается о создании собственного интернет-ресурса для продвижения своих товаров, работ или услуг. Принципиально важно закрепить права на этот объект интеллектуальной собственности в целом и его отдельные элементы. Грамотно составленный договор на создание сайта позволит усилить его правовую охрану.

Смотрите так же:  Есть ли лицензия у банка кедр

Содержание статьи:

Веб-ресурс может выполнять разную роль. В одном случае он является визитной карточкой компании в интернете, в другом — с его помощью продвигаются различные услуги. Интернет-магазин может быть основным источником доходов для компании. Некоторые зарабатывают деньги при помощи своих блогов.

В прошлой статье мы пытались разобраться в том, что такое сайт с точки зрения права. Сейчас будем разбираться, как защитить свои исключительные права на него.

Случаи, когда злоумышленники воруют контент, а подчас почти целиком копируют веб-ресурсы, выдавая их за свои, не редкость. Такое случается не только с компаниями. Не так давно с этим столкнулся популярный блогер Александр Борисов . Некий мошенник просто скопировал его блог и стал продвигать через него сомнительные услуги.

Либо может сложиться ситуация, описанная в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2014 по делу № А60-33580/2013. Не смог истец, как ни пытался, доказать нарушение его исключительных прав другой компанией, скопировавшей часть дизайна и контента сайта правообладателя.

Чтобы в таких ситуациях быть во всеоружии, давайте внимательно рассмотрим, как все юридически грамотно оформить.

Особенности правовой охраны

Интернет-сайт выступает единым объектом правовой охраны и является согласно п. 2 ст. 1260 ГК РФ составным произведением. Составным оно называется потому, что состоит из подобранных и определенным образом систематизированных материалов.

Одновременно с этим закон защищает и отдельные элементы этого произведения как самостоятельные объекты интеллектуальной собственности. Ими являются:

  1. Программная часть (различные скрипты, CMS, программные модули — иным словом все, что обеспечивает отображение содержания веб-ресурса на компьютере конечного пользователя, подключенного к сети Интернет).
  2. Дизайн (внешний вид, оформление).
  3. Контент (тексты, изображения, фотографии, подобранные специально для этого интернет-ресурса и определенным образом систематизированные).

Если сложить все вместе, получим готовый сайт. Все элементы получают правовую охрану с момента их создания. Какой-то регистрации в Роспатенте не требуется. Но сделать это никто не запрещает. Для отдельных элементов это даже рекомендуется.

Программную часть желательно зарегистрировать как программу для ЭВМ в порядке, предусмотренном ст. 1262 ГК РФ. Разумеется, готовую бесплатную или платную CMS (система управления контентом) вроде Joomla! или Битрикс регистрировать не нужно. Первая является «свободным софтом», вторая — коммерческой CMS, использование которой осуществляется на условиях лицензионного соглашения за плату.

Но если, например, специально для вашего сайта программистом был разработан специальный плагин, выполняющий определенную функцию, то его лучше зарегистрировать. Это убережет от конфликтов с автором плагина, разработавшим его по вашему заданию.

Основы законодательства о нотариате (ст. 102, 103) предоставляют возможность заверить у нотариуса момент опубликования сайта в сети Интернет. Это позволит в будущем при возникновении споров подтвердить дату его появления во Всемирной паутине, его дизайн и содержание на тот момент времени.

Дизайн (графическое решение) может быть зарегистрирован как промышленный образец (ст. 1352 ГК РФ). Если кто-то будет использовать ваш дизайн без вашего ведома и разрешения, то вы как правообладатель сможете защитить не только авторские, но и патентные права, что увеличит размер присуждаемой компенсации при положительном исходе дела.

Теперь перейдем непосредственно к тому, как грамотно составленный договор на разработку сайта позволит избежать в будущем споров и претензий.

Приобретение готового сайта

Порядок оформления договора на создание сайта и получение исключительных прав на него зависит от того, кто занимался разработкой.

Первое, что стоит сказать, можно заказывать не создание и разработку, а приобрести уже готовый сайт. Тогда заключается договор об отчуждении исключительного права или лицензионное соглашение.

Перед заключением договора заказчику необходимо проверить законность приобретения исполнителем прав на отчуждаемый результат интеллектуальной деятельности. Тот, кто отчуждает сайт в вашу пользу должен подтвердить правомерность перехода к нему исключительных прав от физических лиц, непосредственно занимавшихся разработкой.

Необходимо исчерпывающе прописать все допустимые способы использования сайта, включая право на доведение составного произведения до всеобщего сведения.

Приобретение готового сайта кому-то подойдет, кому-то нет. Самый главный минус — редко уже готовый сайт удовлетворяет на все 100% запросам заказчика. Особенно, если требуется специфический функционал.

В этом случае лучше заказать разработку сайта под ваши конкретные нужды.

Договор на создание сайта с физическим лицом

Если разработкой будет заниматься физическое лицо, то дальнейший сценарий работы зависит от того, является ли разработчик вашим сотрудником. Рассмотрим оба варианта.

Разработчик является сотрудником компании. В этом случае создаваемый сайт будет являться служебным объектом интеллектуальной собственности. Исключительные права на него переходят к работодателю автоматически.

Самое главное — объект интеллектуальной собственности должен быть создан в рамках установленных для работника трудовых обязанностей. Трудовой договор должен содержать обязанность работника по созданию произведений и разработке программного обеспечения. То же самое должно содержать служебное задание.

Если всего этого не будет, то права на результат интеллектуальной деятельности останутся у работника.

Например, у меня есть свой блог, на котором вы сейчас находитесь. Я работаю юристом в компании. Ни мой трудовой договор, ни моя должностная инструкция обязанностей по созданию сайтов не предусматривают, служебных заданий по его разработке мне никто не давал. Все права на этот блог имею только я, а не мой работодатель или кто-то иной.

Думаю, здесь все понятно. Переходим ко второму варианту.

Разработчик не является сотрудником компании. Тогда с физическим лицом заключается договор авторского заказа. Исключительные права на созданное произведение, согласно ст. 1296 ГК РФ, возникнут у заказчика, если в договоре стороны не предусмотрят иное.

В договоре необходимо указать все принципиальные моменты, которые так или иначе связаны с созданием произведения. К самому договору прикладывается техническое задание на разработку сайта, в котором нужно закрепить абсолютно все требованиях к его внешнему виду и функционалу.

Договор должен обязательно содержать:

  • сроки начала и окончания работ;
  • условие о том, что исключительные права на сайт в целом и на его отдельные элементы переходят к заказчику;
  • необходимо предусмотреть обязанность исполнителя разместить сайт на определенном хостинге, на заранее зарегистрированном доменном имени.

Чем грозит игнорирование этих рекомендаций?

Самое безобидное — сайт не будет соответствовать вашим требованиям в части дизайна или функционала. Поэтому разработке технического задания нужно уделить самое пристальное внимание и расписать все требования как можно подробнее.

Второй риск — суд может признать договор незаключенным.

Наиболее серьезное последствие — заказчика могут не признать правообладателем всех элементов сайта.

Анализируя договор, в котором толком не прописаны все требования, описание дизайна, доменное имя, перечень выполняемых работ и прочие детали, суд может прийти к выводу о невозможности идентифицировать создаваемый по договору сайт (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2015 № С01-468/2015).

Возможен заказ разработки не всего сайта, а его отдельного элемента. Например, дизайна. Тогда договор должен предусматривать все вышеперечисленное, включая положение об отчуждении исключительных прав, но только относительно дизайна.

Потом другому лицу отдельно заказывается верстка. С ним тоже заключается отдельный договор, в котором закрепляются соответствующие задачи исполнителя и т. д.

Поэтому к составлению договора авторского заказа нужно подходить со всей серьезностью. Это не тот вариант, когда можно обойтись объемом текста в одну страницу. То же самое можно сказать, если разработка будет заказываться юридическому лицу.

Договор с юридическим лицом

Обычно таким юридическим лицом является веб-студия, которых сейчас множество. Скорее всего созданием сайта будет заниматься команда ее сотрудников. Один будет разрабатывать дизайн, другой делать верстку и т. д.

Удобство в том, что договор нужно заключать только один — с юридическим лицом. Не нужно заключать отдельное соглашение с дизайнером, потом с верстальщиком.

Разработка сайта компании (или ИП, или адвоката, или просто физического лица) веб-студией оформляется договором подряда. Заключение договора авторского заказа здесь невозможно, исполнителем по нему может являться только физическое лицо.

Однако, требования и в том, и в другом случае будут сходными.

Что нужно закрепить в договоре?

  • в техническом задании нужно прописать все характеристики создаваемого сайта (дизайна, функционал, программное обеспечение);
  • согласовать начальный и конечный срок выполнения работ (для договора подряда — это существенные условия);
  • предусмотреть этапы выполнения работ и порядок приема-передачи результата по каждому из них;
  • обязательно включить положение о том, что все исключительные права на сайт в целом и отдельные его элементы отчуждаются заказчику;
  • предусмотреть обязанность исполнителя разместить сайт на определенном хостинге, на заранее зарегистрированном доменном имени.

Также следует проверить основания и действительность перехода к подрядчику исключительных прав от физических лиц, непосредственно занимавшихся разработкой.

Как видите, вариантов множество. Цена вопроса тоже может быть разная. У физических лиц цены обычно ниже, чем у веб-студий. Сайт — это лицо компании в интернете, ее бизнес-актив, поэтому экономить на этом не советую. Лучше заплатить деньги, если этот актив поможет существенно увеличить прибыль и повысить уровень доверия к вашей компании.

Соблюдение чужих авторских прав

После того, как сайт создан и размещен в сети Интернет, компания начинает заниматься его наполнением. Тут важно не нарушить чужие авторские права на тексты, изображения, рисунки и прочий контент.

При его формировании нужно получать права на использование любого из этих объектов: на каждую фотографию, на каждую статью и т. д.

При формировании контента работниками компании, эта обязанность должна быть закреплена в трудовых договорах. Тогда все результаты интеллектуальной деятельности будут являться служебными.

Исключительные права на них переходят автоматически к работодателю.

Нередко к формированию контента привлекаются сторонние специалисты (копирайтеры). С ними заключается договор об отчуждении исключительного права или лицензионное соглашение. В них обязательно нужно предусмотреть право заказчика на доведение произведения до всеобщего сведения.

Иначе есть риск, что публикацию материала на сайте могут признать нарушением исключительного права (см., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.08.2012 по делу № А56-57884/2010).

Поэтому заботясь о защите своих прав не нарушайте чужие.

На этом я статью заканчиваю.

Буду благодарен, если вы поделитесь этой статьей в социальных сетях. Также оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обсудим все, что осталось за рамками этой статьи.

Так получилось, что эта статья вышла после двухнедельного перерыва. Не всегда получается их выдавать каждую неделю. Тем более, когда периодические издания заказывают большие материалы на 20 тыс. знаков. Неделю для газеты статью писал.

Спасибо, что нашли время зайти на мой блог.

Также хочу поздравить всех девушек и женщин с 8 Марта. Поздравление, отправленное на ваши почтовые ящики вы, надеюсь, прочитали. Все равно повторюсь.

Желаю вам всего самого лучшего и доброго, семейного уюта, весеннего настроения всегда. Пусть мужчины дарят вам цветы не только в этот праздник, а постоянно. Счастья вам, любите своих детей и близких, сами будьте всегда любимыми и красивыми.

Уважаемые читатели! Буду благодарен, если вы поделитесь этой статьей в социальных сетях

Если статья оказалась для вас полезной, оставьте, пожалуйста, свой отзыв или мнение ниже в комментариях.